消防工程合同模板(精选4篇)。
你知道合同制定应该注意哪些方面吗?人们对合同的认同感不断提高。合同能够促使两方都正确的行使权力,经过拼职场编辑的不懈努力我们最终推出了最新的“消防工程合同模板”,欢迎访问我们的网站让我们为您提供富有价值的内容!
消防工程合同模板(篇1)
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
不按甲方有效通知的要求及时进场配合施工,造成甲方其它项目及总的工期延误的。
第一条 工程概况
1.工程名称:_________
2.工程地点:_________
第二条 承包范围:
第三条 工程承包方式:_________
第四条 合同工期
开工日期:_________
竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):_________
第五条 工程造价、付款方式及价款调整
工程造价:_________
付款方式:_________
价款调整:_________
第六条 工程质量及验收标准
1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
不能确保人防门的验收一次性通过,而使得本项目的人防验收工作受阻,并导致本工程总工期延误。
在无特殊原因、甲方施工条件允许、设备条件完善条件下,乙方不按计划或协议期限交货或安装的,乙方每延期一天,交纳_________元违约金给甲方。
第七条 安全施工
1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
7.乙方应按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全。
2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
7.若发生重大人身伤亡事故及财产损失,乙方应严格按规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件。
第八条 质量保修
1.本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3.在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决。
8.本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人单位印章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。
4.保修金支付方法
4.1 质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。
4.2 在免费质量保修期内,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。
依据《民法典》、《建筑法》等法律法规,甲乙双方本着平等自愿互利原则,经过友好协商一致,就本合同达成如下条款。双方应以诚实信用原则严格遵守并履行本合同。
4.3 在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。
第九条 双方的权利和义务
1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。
2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
钢结构制做承包范围:新疆准东五彩湾2×660工程---主厂房钢结构施工图纸中涵盖的(仅甲方提供的构件表中)所有工作内容,涵盖所有原材料采购及加工厂制做;乙方负责制做的成品(半成品)构件装运至项目工地,原材料复验,构件加工制作、检测;
4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。
钢构件安装承包范围:埋件预埋、钢构件成品(半成品)施工现场装卸车、测量定位放线、安装检测、各种操作平台的搭设、钢结构施工部位的安全防护、包括焊缝无损探伤(自检及外检)、探伤固定架制作和被检工件的退磁、竣工验收、竣工资料、保修等所有工作内容。
第十条 违约责任、索赔
1.甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2.工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。
3.工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
4.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。
提供完整的、经过确认的钢结构施工图及技术说明。如发生设计变更应及时书面通知乙方,因变更较大产生费用的。
5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
在合同规定的时间期限内按甲方提供的钢结构制作进度要求完成钢构件的加工制作及安装工作,对于甲方提出的设计变更或补充,乙方应按时完成。
6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
所有钢构件应于装运前36小时通知甲方在厂内预验收并进厂内抽查预拼装,加工质量与精度应满足技术规定和规范要求,不符合要求的构件应按甲方要求进行返工,并承担由此产生的费用,特别是高强螺栓连接板的间隙,梁组装后直线度,油漆厚度及外观,要求焊透的对接或角焊缝必须达到相应的等级并经无损检测等。
第十一条 争议的解决
本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条 其他约定
1.本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
负责钢构件的装车、运输至工地的卸车。钢构件的装车、运输应按照正确的操作程序进行,防止发生损坏。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
合同经办人:_________ 合同经办人:_________
电话:_________ 电 话:_________
传真:_________ 传 真:_________
帐 号:_________ 帐 号:_________
通讯地址:_________ 通讯地址:_________
签订时间:_________年___月___日 签订时间: _________年___月___日
消防工程合同模板(篇2)
发包人:(以下简称甲方):
承包人:(以下简称乙方):
依据《xxx合同法》与《xxx建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条承包范围:
栋消防工程全部内容
第三条工程承包方式:
承包方式采用总包干方式,即本工程乙方必须包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包调试、包验收通过、包利润及所有税金等方式进行,工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。
第四条合同工期
开工日期:
竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):
第五条工程造价、付款方式及价款调整
工程造价:以甲方与建设方签订的工程承包合同条款进行决算
付款方式:本工程款由乙方向建设单位申请进度拨款,建设单位给乙方安排资金多少甲方不负责,工程款只通过甲方账户,扣除管理费及所有税费后再支付给乙方。
工程价款调整:本工程结算方式按甲方与建设单位签订的工程承包合同中结算方式进行决算。
第六条结算
1、工程竣工验收合格之日起30天内,乙方应提交以下结算资料:
工程结算书打印稿四份及电子文件一份,结算书装订内容顺序为封面、《单项(或分项)工程验收合格证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;
工程量计算书打印稿及电子文件一份;
工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);
现场签证单一份(原件、独立编号装订);
合同书一份(复印件);
施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。
若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料,则甲方有权拒收结算资料,由此造成结算工作延误概由乙方负责。
2、本工程的工程量按施工图纸及甲方签证计算。工程师和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后60个工作天内,由甲方按照乙方实际完成并通过验收合格的工程量、甲方签证及本合同核实审定工程结算总价,双方应按照工程结算总价进行结算。
3、工程结算时经甲方核实乙方没有按照图纸、施工规范和甲方的指令进行施工,或出现偷工减料的情况,则甲方有权因乙方原因造成的上述事项不予结算,视乙方违约,由此造成的一切损失概由乙方负责。
第七条工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方、建设单位、监理单位及政府消防主管部门以施工图纸、设计说
2、乙方进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、化验报告单,使用说明,检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检验(化验、检验的费用由乙方承担),不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)GB50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
消防工程合同模板(篇3)
甲方(发包人):___________________________________________________
乙方(承包人): ___________________________________________________
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
合同价款:包干总造价为人民币:_________元;大写:
第一条 工程概况
一、工程名称:___________________________________________________ 。
二、工程地点:__________________________________ 。
三、建筑面积:__________________________________ 。
第二条 工程范围
乙方承包的工程范围:______________________________________________________________________________________________________ 。
第三条 承包方式
承包方式(请在方框内打勾):
□包工包料
□其他: ____________________________________________________________________ 。
第四条 合同工期
一、本合同工期为 日,自乙方进场之日起计算。
乙方接到甲方书面进场通知后 日内进场施工。
二、在施工过程中,如遇下列情况,工期相应顺延:
(一)因甲方计划变更或重大设计变更而影响正常工期的;
(二)因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的;所供材料、设备不符合施工需要的;所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的;
承包方式:本工程。采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价。
(三)因甲方未具备进场条件,不能提供施工场地、水、电源,场地道路未能畅通,障碍物未能清除等,影响进场施工的;
甲方委派专人为驻工地代表,监督检查工程质量、进度及其它事宜,若甲方代表易人,须提前通知乙方。
(四)在施工中如因停电、停水 小时以上或连续间歇性停水、停电 日以上(每次连续 小时以上),影响正常施工的;
乙方任命的驻工地总负责人或总代表,应书面通知甲方及监理公司,甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人。
(五)非因乙方原因造成的前道工序没有完成,影响本工程进度的;
(六)隐蔽工程在隐蔽以前,乙方通知甲方验收,甲方没有验收的;
(七)因甲方未按合同约定支付工程价款的,经催告后 日内仍不支付的。
第五条 工程价款
双方选择下列第 种方式确定本合同工程价款,并附《预算单》:
一、暂定价格。工程价款暂定,双方在结算时确定最终工程价款。
(一)工程价款暂定为:(大写) _________________ ,(小写) _________________ 。
(二)工程价格调整计算方法: ___________________________________________________ ___________________________________________________ 。
二、固定价格。工程价款固定,根据招标图纸及综合单价确定,仅在下列第(二)项情况出现的,调整工程价款。
甲方代表行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。乙方的要求、通知,均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表。
(一)工程价款为:(大写) ,(小写) 。
(二)在合同履行中出现下列情况时,应调整本工程的工程价款:
(1)乙方承包的材料市场价格变动或者工程价款管理部门的价格调整,双方作如下约定:___________________________________________________ ;
(2)经批准的设计变更;
(3)甲方更改经审定批准的施工组织设计(修正错误除外)造成费用增加的;
(4)双方约定的其他因素:____________________________________________________________________ 。
(三)工程价格调整计算方法:___________________________________________________ 。
第六条 工程价款支付
一、工程预付款:本合同签订后 日内,甲方预付工程价款的 %。
二、工程进度款:工程进度款根据工程价款与实际完成的工程量,经双方确定的比例支付。工程进度款的结算与支付、工程量的计算约定如下:
甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求,向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。
____________________________________________________________________ 。
三、本工程经公安机关消防机构验收合格或消防备案后 日内,甲方付至工程价款的 %。
四、本工程需要结算的,经双方确认完工结算报告后 日内,甲方付至经结算后的工程价款的 %。
五、本工程质保金为本工程经结算后的工程价款的 %,待质保期满后 日内支付给乙方。
第七条 工程结算
一、本工程经公安机关消防机构验收或消防备案后 日内,乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料,双方进行工程结算。
甲方须在地下室底板完成前一个月,通知乙方安排人防门制作、安装,在计划时间内甲方可根据施工进度。
二、甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后,应在 日内给予确认或者提出修改意见。
第八条 工程质量
一、甲方应在乙方进场前 日,向乙方提供施工图纸和施工说明 套,并向乙方进行技术交底。
乙方向甲方出具总工期进度计划,甲方可以提出修改意见。
二、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工,上述约定的事项变更的,双方均以书面形式通知对方。
如因设计单位和人防主管部门的要求,甲方提出合同产品数量、型号须调整或变更,且符合人防规范的。
三、涉及隐蔽工程的,在工程隐蔽前,乙方应当通知甲方到场验收。甲方没有验收的,乙方可以停止该隐蔽工程施工;验收不合格的,乙方应整改后重新验收。
乙方进场施工,须遵守甲方现场的卫生、安全和文明施工管理规定,如有因违反规定造成的工程、财产损失和人身伤害的责任事故。
四、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。
五、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。使用依法实行强制性产品认证的消防产品的,须经具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。
上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后,确定合同价款的增减。结算价款在本合同1.1条款列明有的按条款执行。
第九条 调试与验收
一、工程完工后,乙方应书面通知甲方验收,甲方自接到验收通知 日内组织自行验收。
二、自行验收合格后,双方办理工程移交手续。
三、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。
第十条 质量保修
一、乙方负责保修的范围为: ___________________________________________________ 。
二、乙方负责保修期限为 年,自公安机关消防机构消防验收合格或消防备案之次日起计算。
三、保修期间,符合保修条件的,乙方应当在接到甲方发出的书面保修通知后 日内派人维修。
乙方未在约定期限内派人维修的,甲方可以委托他人修理,费用在质保金中扣除,该费用不应超过同期市场价格。
4经人防办验收合格后的三个工作日内,甲方支付到合同总额的_________%给乙方。
第十一条 甲方权利和义务
一、开工前向乙方提供施工区域地下水、气管道、电缆管线布置图及其他与本工程有关的隐蔽工程布置图,并进行现场交底,交底应经双方确认并形成书面文件。
3.甲乙双方应以_________市人防办等主管单位验收合格为准。乙方除负责乙方工程范围内的内容经_________市人防办有关职能部门验收合格外,同时应协助办理有关人防工程的验收,如乙方工作范围内的内容验收不合格需整改,所发生的所有整改费用及检验费由乙方支付。
二、提供符合施工要求的水、电、加工场地、仓库、垂直运输、临时住房等方便施工的设备、设施,清除影响施工的障碍物并说明使用注意事项。
乙方在向甲方递交竣工验收报告时,应同时向甲方提交全套竣工资料三套和竣工结算报告、完整的结算资料。
三、指派 _________________ 为本工程甲方代表,对工程质量、进度进行监督并负责确认工程量,协助乙方与甲方联系办理有关验收、变更、登记手续和 __________________________________ 。
甲方代表变更的,应及时以书面形式通知乙方。
四、甲方负责办理与本工程有关的市政、路政、供电、供水等审批手续。
第十二条 乙方权利和义务
一、乙方配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
二、参加甲方组织的现场交底,配合形成书面交底文件。
三、指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。乙方驻工地代表变更的,应及时以书面形式通知甲方。
四、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。
五、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
六、对甲方进行消防设施操作培训并提供完工图 套。
第十三条 违约责任
一、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程价款 ‰的违约金。
二、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的,甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的,甲方承担后续进场费用。
三、如甲方未按合同约定付款的,每延误一日,按未支付部分价款的 ‰向乙方支付违约金。
四、由于乙方原因,本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担,返工后经验收或备案抽查仍不合格的,乙方按本工程价款 %向甲方支付违约金。
合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿,违约造成工期延误责任分担:甲方违约,工期顺延;乙方违约,工期不得顺延。工期每延误一天。
五、其他____________________________________________________________________ 。
第十四条 合同的生效与解除
一、合同生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式 份,双方各执 份。
二、合同解除
(一)乙方已按合同约定履行义务,甲方未按约支付工程价款的,且未支付部分价款达到本工程价款的 %时,经催告后 日内仍不支付的,乙方有权解除合同,并有权要求甲方赔偿损失。
6.违约金的标准:合同履行中的任何一方无正当理由而单方提出终止合同,均属单方毁约,毁约方除承担赔偿由此造成对方的全部经济损失外。
(二)合同解除后,甲方根据已完成的工程支付相应价款,乙方应妥善做好材料、设备及工程的保护和移交工作,并将自有机械设备和人员撤出施工场地,甲方应给予配合。
甲方应按本合同第十条进行付款,如超过付款期限,乙方的交货日期顺延,超过一个月不付款。
第十五条 争议解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解:也可提请上海仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的,请双方在签署合同时将此仲裁条款划去)。
8乙方违约责任:乙方不按本合同的规定履行义务,出现以下情形的,其损失由乙方承担,工期不得顺延。
第十六条 合同附件
本合同的附件包括:__________________________________ 。
甲 方:_________________ 乙 方: _________________
法定代表人:_________________ 法定代表人:_________________
通信地址:_________________ 通信地址:_________________
邮政编码:_________________ 邮政编码:_________________
电 话:_________________ 电 话:_________________
日 期: ___ 年 ___ 月 ___ 日 日 期: ___ 年 ___ 月 ___ 日
消防工程合同模板(篇4)
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规,结合本工程的具体情况,双方签订本合同,以资共同遵守。 第一条:工程项目
1.1 工程名称: 项目消防工程
1.2 工程地点:
1.3 承包范围:按甲方提供的 项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容,以及经双方确认、 消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案,供货及安装内容为:
1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程
2) 消火栓系统:包括整个商住楼室内外消火栓系统
3) 喷淋系统:包括整个商住楼自动喷淋系统
4) 自动报警及联动控制系统:包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备
5) 消防广播、电话系统设备及控制线路;消防广播兼做背景音乐。
6) 整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路,各设备从相对应的双电源转换器直接取电。
7) 消防电梯系统相关消防控制线路,由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。
8) 移动灭火器设备配置。
9) 风机、防火卷帘设备及控制线路;双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。
10)切断非消防电源线路。
11)消防水池水位报警系统、线路等。
12)消防设备的监控及反馈系统。
13)气体灭火的设计、施工。
上述消防设计图纸,由乙方负责报送 消防局审核批准后,才能进行消防工程施工;如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过 消防局审核和验收的,增加工程费用由乙方承担,但由于间隔或功能改变的增加工程除外。
上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装,所有费用包含在合同价内。
1.4 承包方式:
承包方式采用总价包干方式,即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行,工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。 第二条:工程造价(大包干价):
2.1 本工程大包干承包总价为(人民币):
大写:人民币 元整(¥ 元)。
2.2 超出合同范围外的子项内容,必须在施工前报甲方确认,施工后由本项目监理公司和甲方签字盖章确认工程量,按 进行计价结算。增加工程造价总计在 万元内的,不支付工程款,多于 万元部分按实支付。 第三条:工期
3.1 乙方须于本合同生效之日起开工,须于 年 月 日前施工完毕, 年 月 日前完成消防验收。如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件,工期由双方协商另行确定。
3.2 自双方签订合同乙方正式开工之日起算,至本工程竣工并经甲、乙双方及消防部门验收合格为止,称为本合同实际总工期。 第四条:工程质量标准和保修期
4.1 工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收标准、工程质量达到 合格 等级以上,乙方并保证工程如期开通使用和质监、消防验收通过。
4.2 工程保修按建设部有关规定执行,保修期自政府有关部门验收合格报告正式批出之日起计 贰年 时间。 第五条:材料设备供应
5.1 工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。
5.2 所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件,并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验,并须符合国家规定的安全和质量标准。
5.3 施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。
5.4 材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。 第六条:工程价款支付
6.1 工程进度达 %,甲方付至大包干总价的 %作工程进度款;
6.2 工程进度达 %,甲方付至大包干总价的 %作工程进度款;
6.3 工程进度达 %,甲方付至大包干总价的 %作工程进度款;
6.4 所有工程完工,经甲方、监理验收全部工程达到合格标准,且消防系统全部开通后,付至大包干造价的 %作工程进度款;
6.5 工程经消防管理部门验收合格,乙方向甲方提交 份完整竣工图纸资料和结算资料经甲方审核确认后10天内甲方支付工程款至合同结算价的 %;
6.6 余款 %作为质保金,若乙方无违约行为,在保修期满后10天内支付。
6.7 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告,甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕,并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议,应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方,由双方协商确定后再行付款。
6.8 甲方向乙方付款时,乙方须向甲方提供相当于甲方付款金额的合法有效的发票,否则,甲方有权拒绝付款。 第七条:现场签证与结算
7.1 现场签证
7.1.1因设计变更或甲方原因导致的合同清单内项目增减或发生合同清单外的签证项目时,乙方须在签证项目完成后 五 天内组织甲方和监理公司验收并提交签证申请(涉及到隐蔽项目的必须在隐蔽前通知甲方验收)。
7.1.2乙方应提交签证申请的资料包括:工程联系单(如由乙方发起的工程联系单,必须有甲方及监理的意见及签字盖章)、《施工现场签证单》(必须有工程量、有单价、有总价。工程量应附计算过程,清单计价的应有单价分析表,定额计价的应有套价书)、现场验收计量的原始单据(甲方工程部人员、乙方、监理方签字)及照片、工程设计图纸及图纸会审资料、签证的书面理由陈述、对应本签证的单项工程验收单;合同外现场签证项目还应包括《单项(或分部)工程验收证明书》。
7.1.3 以上资料由甲方签章确认有效。已签证确认的费用按含税造价处理(不再另外计算其它任何费用),到工程竣工结算时按双方协商的计费方式计付。
7.2 结算
7.2.1 工程竣工验收合格之日起30天内,乙方应提交以下结算资料:
1) 工程结算书打印稿四份及电子文件一份,结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;
2) 工程量计算书打印稿及电子文件一份;
3) 工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);
4) 现场签证单一份(原件、独立编号装订);
5) 合同书一份(复印件);
6) 施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。
若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料,则甲方有权拒收结算资料,由此造成结算工作延误概由乙方负责。
7.2.2 本工程的工程量按施工图纸及甲方签证计算。工程师和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后60个工作天内,由甲方按照乙方实际完成并通过验收合格的工程量、甲方签证及本合同核实审定工程结算总价,双方应按工程结算总价进行结算。
7.2.3 在工程结算时经甲方核实乙方没有按照图纸、施工规范和甲方的指令进行施工,或出现偷工减料的情况,则甲方有权因乙方原因造成的上述事项不予结算,视乙方违约,由此造成的一切损失概由乙方负责。
第八条:双方责任
8.1 甲方责任:
8.1.1开工前向乙方提供施工图纸 套。
8.1.2 开工前 天内完成由甲、乙方和设计方、监理方参加的施工图会审。
8.1.3 对乙方在施工时发现设计图纸错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的 天内会同设计方进行处理。
8.1.4 委派 为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其它事宜。
8.1.5 保证按第六条支付工程款的办法进行工程款项支付。
8.1.6 如因甲方原因导致工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、返工、材料等损失。
8.1.7 协助乙方解决施工期间水源、电源及材料堆放和施工人员的住宿场所。
8.1.8 在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。
8.2 乙方责任:
8.2.1 收图后,在开工前 天内完成施工图会审,在开工前 天内编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
8.2.2 按施工安全规范做好施工质量、安全管理并保证安全施工,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,场地清洁卫生,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责,并报告甲方、监理方及有关部门。
8.2.3 委派 为现场管理代表,须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全等问题。
8.2.4 做好施工原始记录。施工中如发现设计错误或严重不合理时,应立即以书面通知甲方。
8.2.5 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
8.2.6 乙方负责办妥消防报建、验收手续(注:由于本合同范围外项目引致不合格的问题不属乙方责任)。
8.2.7 对竣工验收后保修期内出现的工程质量问题负责免费返修。
8.2.8 竣工验收后,施工单位人员必须在 天内清理场地并撤离施工现场。
8.2.9 在施工中,甲方发现乙方工程进度或工程质量等与合同要求或施工组织设计等不符时,甲方有权终止本合同并向乙方追究因此而遭受的所有损失。如因乙方材料质量不合格或材料质量保证资料不符合国家和地方政府部门的要求而导致工程不能按期通过质量监督站或广州市消防部门的验收,乙方要承担全部责任,甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
第九条:工程验收
9.1 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量验收标准为依据。
9.2 隐蔽工程在乙方自检后填制验收表,以书面通知甲方检查。甲方接通知后 天内到场验收,经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。
9.3 单项工程竣工前 天,由乙方通知甲方验收,并在竣工后 天内验收完毕。甲方不按时验收,则视作甲方认可乙方单方验收。
9.4 乙方在本工程施工安装完毕,应在完工前 天由乙方申请要求市消防部门进行竣工验收,并保证验收通过和开通使用,属于交钥匙工程,并按验收合格的日期为竣工日期。如实际竣工日期比合同约定竣工日期延迟的,乙方应承担延期竣工的违约责任。
9.5 自动报警系统和相应部分经乙方优化设计修改后,如市消防部门验收通不过而需重新整改所需的工程费用均由乙方全部负责,并由乙方承担因此延误交工而造成甲方的损失。
9.6 属于甲方负责完善的消防工程项目(包括防火门、应急照明、疏散标志、管井的封堵等)应在消防验收前达到验收标准,否则乙方竣工验收时间顺延。
9.7 工程竣工后,在工程结算之前乙方向甲方提交完整的竣工图纸资料各 份。工程变更不大的,由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料;工程变更较大的,应由乙方重新绘制竣工图,所需费用由乙方承担。
9.8在工程未通过验收前甲方提前使用的,并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。 第十条:工程变更
10.1 乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下提出优化设计、修改工艺的合理化建议,经甲方和设计及消防部门同意后方可实施。
10.2 在工程进行中,甲方有权随时以书面通知乙方修改、补充、增减原有工程设计,乙方应依照甲方要求进行。其增减工程量由监理单位和甲方签证确认,并按本合同第二条第二款内容结算。
第十一条:违约责任
11.1甲方因自身原因不能按时付款的,每逾期一天,甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金,但累计违约金总额不得超过合同总价的3%。
11.2乙方因自身原因不能按合同约定的竣工日期竣工的,每逾期一天,应向甲方偿付相当于合同总价的万分之五违约金,若乙方逾期超过十天仍未能通过竣工验收合格的,甲方有权单方解除本合同,乙方除支付上述违约金并退还甲方已付全部款项外,还应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。
11.3乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工,保证质量,如不符合上述要求,甲方有权拒绝验收,且对乙方进行处罚,金额为 元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。
11.4乙方如将甲方的技术或资料向第三方扩散、转让的,乙方应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的一切损失。
11.5在合同履行过程中,如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为,甲方有权单方解除本合同:
11.5.1腐败行为是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员在合同实施过程中的行为;
11.5.2欺诈行为是指谎报事实,包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标(递交投标文件之前和之后),以及在合同实施过程中的其他欺诈行为,使甲方作出错误的判断,进而损害甲方的利益。
11.6乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿,甲方有权直接从未付给乙方的款项中抵扣,若不足以抵扣的,乙方应在甲方通知之日起10天内向甲方付清。
11.7未经甲方书面同意,乙方不得将本合同转包或分包,否则,乙方须向甲方支付相当于合同总价的20%作为违约金,因此造成甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。
第十二条:其他约定条款
12.1 甲方已委托监理公司进行建设监理,乙方必须服从监理公司的管理,本合同范围内的所有工程验收、工程签证必须经监理公司和甲方盖章确认。
12.2 工程保修期内,如因乙方原因的质量投诉或问题,乙方应在接到甲方通知四小时内赶到现场进行处理。如逾期处理,甲方将另行委托,其所有费用及因此而造成甲方的其他经济损失由乙方承担。
12.3 施工用水源、电源设施甲方接到工程主体内,由乙方接到施工现场内各施工地点并按表向总承包单位缴交水、电费。
12.4 甲方对乙方工程进度或质量不满意时,虽经甲方提出要求改善,而乙方并未执行,则甲方有权不须提出任何理由而随时以书面通知乙方终止本合同,乙方必须遵从在 天内退场,甲方保留对乙方由此引起的损失的索赔权。
第十三条:争议解决方式
13.1本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
13.2双方在合同执行期内如有争议,应由双方友好协商解决,如协商无效任何一方均可向 工程所在地 人民法院提起诉讼。
第十四条:乙方联系方式
乙方保证其提供的并在本协议上注明的联系方式(包括:通讯地址及联系电话等)为有效的联系方式,若联系方式发生变更,乙方应及时以书面形式通知甲方,乙方未以书面形式通知的,甲方按协议上注明的联系方式发送有关通知、文件,即视为该有关通知、文件送达乙方,乙方对因联系方式错误及未书面通知甲方联系方式变更而引起的一切后果承担全部责任。
乙方的联系方式为:
单位名称:
通信地址:
联系人:
联系电话:
传真号码:
E-mail: 第十五条:附则
15.1 本合同经双方签字盖章之日起生效。
15.2 本合同一式四份,双方各执两份,具同等法律效力。
15.3 本合同附件为本合同不可分割的组成部分:
14.3.1 《消防工程施工设计图纸》
14.3.2 《报价一览表及工程量清单》
甲方(公章): 乙方(公章):
签约代表: 签约代表:
签约时间: 年 月 日
签约地点:
宾馆消防工程承包合同范本二
发包方:(简称甲方)
总包方:(简称乙方)
分包方:(简称丙方)
经组织开展的消防设施竞争性谈判,甲方决定委托丙方对消防专业工程(以下简称本项目)进行施工承包。甲、乙丙三方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程的具体情况,遵照平等、自愿、公平和诚信的原则,就本工程承包事宜协商一致,订立本合同。
一、 工程概况
1、工程名称: 消防设施安装工程
2、工程地点:厂区
3、工程范围和内容:消防专业工程设备、材料采购及施工:本消防专业工程是指 消防设施水系统、消火栓、防火门、感温、感烟报警、空气采样报警及超音速干粉灭火系统 等。即完成本项目施工蓝图及设计变更的所有按上述界定的消防专业工程范围及施工界面划分的全部工程内容。
4、具体工程内容以甲方发给乙方的工程联系单为准,本消防专业工程工程量清单见附件一。
二、工期
1、工程计划开工日期:XX年1月4日 ;本工程计划完工日期:XX年2月10日
2、因甲方原因及不可抗力等因素造成停工的,经甲方、监理工程师批准后工期顺延;因丙方原因造成停工的,工期不予顺延。
3、丙方必须按工期编制出详细的施工进度计划,包括网络计划和关键控制日期表提交监理单位及甲方,监理单位及甲方以此为依据检查丙方的施工进度,如达不到要求,甲方将督促丙方加班加点完成进度,如达不到要求,其工期不予顺延,并按主合同相关工期约定条款办理。
4、丙方必须按甲方、监理工程师确认的进度计划组织施工,接受甲方、监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,丙方应按甲方、监理工程师的要求提出改进措施,经甲方、监理工程师确认后执行。
5、甲方、乙方、监理工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求丙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。丙方应当按甲方、乙方、监理工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。丙方实施甲方、监理工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,甲方、监理工程师应当在48小时内给予答复。甲方、监理工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的,相应顺延工期;因乙方原因造成停工的,工期不予顺延。
三、 合同价额
一、合同总价
1、本工程合同总价暂定人民币作为付款依据。其中:空气采样报警系统和超音速自动灭火系统费用:。注:此合同价含:设备、材料、运输费、安装调试费、技术服务费、包装费、税费及协调相关部门所发生的费用等,即为到厂安装调试竣工价。但不包含验收过程中消防部门收取的检测等相关费用。
2、对于清单中没有的,属工程量新增的部分,如原有报价清单中有价格的按投标价格执行;如原报价中没有的部分参照国家建设工程工程量清单计价规范gb-50500-规定计算,计价定额采用省建设工程计价定额()版及相配套的规定文件计算,主材价格参照建设工程造价当期信息和市场实际询价计算,安装费用按建筑工程安装()定额据实结算。
四、各方的权利和义务
一、甲方责任
1、按工程用款计划筹措建设资金;承担因资金不能及时到位所造成的工程延期和因此增加工程投资的责任。
2、本合同工程款由甲方财务直接划拨给丙方。
3、负责监督审定丙方进度报表,按时向丙方支付工程进度款和设备材料款。
4、协调解决与生产有关动火条件的落实;负责审批乙方的施工组织设计和施工技术措施方案。
5、派出现场代表,对工程进度、工程质量进行监督检查,负责协调施工现场的有关事宜。
6、组织工程交工验收,审核、办理工程竣工结算。
二、乙方责任:
1、乙方应向丙方提供必要的施工安装条件包括:提供轴线位置及每层水平线、垂直运输及施工中必要的材料堆放场地,模板钢管及扣件借用、夜间施工照明、脚手架使用、施工电梯、开墙开洞配合、资料归档、临时水电及临时建筑等,并做到相互配合。
2、由乙方一次性出具资金划拨委托函给甲方财务部门,由甲方直接将专消防设施专项款支付给丙方。
3、乙方应提供相应金额的消防工程专项款发票给甲方作为办理财务手续的相关依据。
4、甲方按本合同结算价的5%计配合费(含管理费、建筑修补)支付乙方,乙方不得以任何名义、方式再向丙方收取其他任何费用。
三、丙方责任
1、丙方负责本工程第一条第三款的工程范围和内容的全部工作,并按时、按质、按量完成。
2、严格遵守国家、地方政府和 的有关规定,服从 的安全监督。
3、编制施工组织设计(或施工方案)、施工进度计划、材料准备计划报甲方。
4、负责组织施工人员、机械(具)等进场施工,必须为所属施工作业人员提供并督促使用合符标准的劳保用品,并按工程进度要求调配必要的、性能安全的施工机具和设备,并保证完好。
5、负责保管好设备、施工机具,倘若被盗或因被损坏,均由乙方承担。
6、已完工的工程,在交工前负责保管并按规定清理好场地。
7、根据国务院令279号《建设工程质量管理条例》规定丙方对工程质量负责。按合同第五条约定履行义务,如发生属施工程质量问题时,丙方接到通知后3天内派人无偿修理,否则甲方可委托第三方修理,因丙方原因造成的返修费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方交付。
8、竣工后15天内乙方退场完毕, 退场前自行清理临时设施和施工现场,做到工完、料净、场地清,否则甲方委托第三方清理,所发生费用由丙方负责,并在结算时扣回。
9、 竣工验收后30天内向甲方报送本工程结算书。
10、自行办理地方政府规定的手续,如有困难,甲方予以协助。
11、派出现场总代表,处理日常事宜。
12、丙方施工人员须服从甲方、乙方工程技术人员及监理单位的管理,工程质量纳入日常现场管理。丙方施工人员必须遵守现场各项规章制度。
13、丙方必须向监理方提供施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料,不得以任何理由隐瞒。
14、丙方负责消防工程施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
15、丙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供地 施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动。如有变更以书面的变更通知单为准。
16、丙方提出的变更必须经甲方书面确认后,方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的丙方应予以赔偿。
17、丙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工,发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
18、丙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,丙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,丙方必须主动向甲方(监理)提供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
19、工程竣工验收合格后未移交甲方前,丙方应妥善保护甲方提供的设备现场工程,造成损坏的由丙方负责赔偿。
20、丙方必须在整个工程全部完成后15日内,会同甲方、监理单位按有关规范验收。
21、丙方必须参加有关质检部门验收。对工程验收过程中提出的质量为题,丙方在规定时间内认真整改,并承担自身原因造成的整改费用。
22、丙方必须做好资料整改工作,配合总包单位的资料备案,并在消防验收合格后向甲方移交二套原件资料。
五、 物资供应
1、用于本工程的材料必须符合质量要求,并附有合格证或试验报告。丙方必须按设计和规范进行复验,合格后才能用于工程,并保存复验记录。
2、进场的设备、材料,供应方均应提供合格证书或材质证书、检验报告或试验报告。对于不合格设备、材料,丙方不得使用;如丙方不复检或将不合格的设备、材料用于工程,造成工程质量责任和损失由丙方承担。
3、具有合格证书的材料,如一方有异议必须由重新检验。检验结果如属合格产品,其检验费由要求检验方承担,如属不合格产品,检验费由供料方承担。
4、材料代用必须经原设计单位签字同意,并经甲方确认后方可使用。
六、工程质量和检查验收
工程质量
1、丙方应对本工程的采购的设备材料和施工质量负责。签署本合同的法定代表人或其委托代理人为本工程施工质量总负责人。
2、本工程(消防工程范围)由甲方、乙方及政府消防主管部门按施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收,并需一次性验收合格。(消防工程出现的质量问题与乙方无关)
3、丙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,实验、化验报告单,使用说明,检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检测,不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
4、工程量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《机械设备安装工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》,等国家和行业现行有效的相关标准、规范。由于丙方造成的质量缺陷,甲方、监理有权依照现场实际情况给予1000-3000元的经济处罚,并责令提交整改方案按实实施完成,由此造成的损失由丙方承担。
5、丙方必须严格执行设计要求和施工组织方案,按要求进行施工,随时接受甲方、监理工程师的检查或检验,并为检查或检验提供便利条件,如检查或检验发现不符合标准、规范和设计要求的,并方应进行返工、修改,并承担其费用, 工程质量达不到约定标准的部分,丙方应按甲方、监理工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因丙方原因达不到约定标准,由丙方承担拆除和重新施工的全部费用,工期不予顺延,由此造成甲方其他损失的,由乙方负责赔偿责任。
6、工程质量等级
本工程单位工程质量要求应达到消防施工验收规范要求的合格标准。双方对工程质量有争议时,提请 进行仲裁。所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
七、 交工验收与质量保修
1、本工程全面完工后,由丙方提出交工验收通知,甲方接到通知后十五天内组织交工验收。丙方按工程建设规定整理提交交工资料。
2、工程交工验收后,丙方对施工的工程负责保修,保修期及有关责任按国务院令279号《建设工程质量管理条例》规定执行,如发生的质量问题要查明原因,属施工质量和丙方自行采购设备缺陷问题时,由丙方无偿修理,并承担因此造成损失的赔偿责任;属设计和甲方采购设备缺陷问题,甲方委托丙方修理时,丙方应本着对工程负责的精神尽力协助解决,但发生的费用由甲方负担。
3、本工程空气采样报警系统及超音速干粉灭火系统参照空气采样报警系统和超音速干粉灭火系统质量保证期执行,其余工程免费质量保修期为二年。
4、丙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。
5、在免费保修期内,丙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通到 次/月。并以书面记录材料为准。同事,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同丙方取得联系。如丙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若丙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为丙方放弃保修责任,有权自行解决,由丙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
6、保修金支付方法
6.1工程保修期满一年后,如无质量问题,由甲方无息支付丙方合同总价的3%;工程保修期满2年后,如无质量问题,甲方于期满一周内将保修金余额(含合同总价的2%)一次性无息付给丙方。
6.2 在免费质量保修期内,出现质量问题,丙方接到甲方维修通知后,未能在第2条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由丙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费,上述费用在丙方质保金中直接扣除后,丙方负责补足质保金。
6.3 在免费质量保修期内,出现质量问题,由于丙方原因,甲方无法同丙方取得联系,按照上一款执行。
6.4 出现质量问题后,甲方是否与丙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准,维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。
6.5 丙方维修人员到达现场后,必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修,对同一问题重复维修两次以上者(含两次),甲方有权视丙方为责任心不强,技术不过关而自行解决,费用由质保金中扣除。
6.6 免费保修期结束后,丙方维修只收取材料成本费,不收取工时费等其他任何费用:
八、 技术资料交付
1 丙方向甲方提供下列文件和图纸:
1)制造检验合格证书和出厂检验合格证书。
2)所有设备和材料及元器件清单,包括名称、规格型号、技术参数及说明、数量、生产厂家等技术说明书;操作、安装及维修保养手册等;易损零件清单;设备(系统)按出厂标准供应的随机工具清单,特殊工具和仪器应有说明书、产品样本和手册等。
九、 设计变更
1、设计变更
(1)甲方可在设备安装期间,以书面形式对合同中为甲方提供的图纸、设计、服务或技术规范作变更。
(2)对于甲方的这类变更指示,丙方应在收到变更指示后10天内向甲方提交一份变更后的费用预算,包括变更后按合同交货期交货是否有影响,同时提交执行变更的详细计划。
(3)在甲方未对丙方按上述(2)款提交的预算书以书面形式发出有效变更指示之前,丙方不得按上述(1)款执行变更内容。
(4)双方认同的更改是本合同项的一部分,合同的条款及条件适用此种更改。
(5)采购项目变更必须经甲方代表和监理工程师签字认可的采购项目数量变更或品牌变更为有效变更,可调整承包价,但优惠率应执行投标书承诺不得调整。
十、工程价款拨付
1、本合同作为总包合同的补充合同,考虑到设备部分所占费用大,为利于项目顺利实施,(1)在空气采样报警设备进场后,经监理单位、项目审计单位、甲方相关人员初步验收合格后支付设施部分60%的款项,甲方在收到乙方出具的建安发票后给于办理。(2)超音速干粉灭火系统进场后,经监理单位、项目审计单位、甲方相关人员初步验收合格后支付设施部分的60%的款项,甲方在收到乙方出具的建安发票后给予办理
2、其余的工程结算款按照国家相关规定及总包合同约定办理工程结算款。
3、工程进度款经甲方、监理、审计单位验收已完工程通过后,支付至当期已完工程进度款的75%,,结算余款待按甲方的规定程序办理完竣工结算手续后支付,并扣取竣工结算价的5%作为质量保证金。质量保证金在竣工验收后按第七条6.1条规定给予无息退还给丙方。
4、本合同工程款由乙方一次性出具委托书至甲方财务部门,由甲方财务直接划拨给丙方。
5、甲方按结算金额的5%作为配合费(含管理费)在竣工结算之后支付给乙方,乙方不得再向丙方收取任何费用。
十一、分包与转包
1、丙方不得将中标的工程转包,如发现有转包行为,甲方有限责令丙方停止施工,情况严重时甲方可终止施工合同。
2、为确保项目实施达到统筹安排的要求,甲方根据乙方项目进度实施情况,有权将合同工程内的部分工程切出另行发包。
3、本工程如果发现转包,立即取消丙方的承包资格,并由丙方承担由此引起的一切经济损失。
十二、 安全施工
1、丙方必须遵守国家、地方政府 、建设方及总包方 有关制度和规定,服从管理。
2丙方现场管理人员及施工人员进入厂区施工现场前,必须经过入厂安全教育,才能进入厂区施工。丙方必须根据工程特点对施工人员进行有针对性的安全教育。
3、丙方在开工前,必须编写出详细的施工方案,并落实施工安全措施。按有关规定办理进厂、用电、用火、动土等手续,施工方案报监理单位审批后方可进行施工。
4、丙方必须明确所承担的安全、卫生、环保等责任。
5、丙方应为施工作业人员,提供必要的、性能安全的机械、工具和设备,并保证设备良好,丙方为施工人员提供并督促使用合乎标准的劳动保护用品。
6、丙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于丙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由丙方承担。
7、因丙方责任造成的伤亡事故,由丙方承担责任和费用,因此给甲方造成损失的,由丙方负责赔偿;非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担相关责任和有关费用。
8、丙方对所有施工项目要进行工作危险性分析,并实施工作危险分析管理,确保所有施工作业安全有序地进行。
9、丙方在施工中发生违反相关管理制度、规定的不良行为,经安全管理部门查实后,将严格按 照行政主管部门或建设单位 有关规定进行处罚,并视严重程度给予停止资格复审、中止合同直至清退处理。
10、丙方应建立执行本合同的施工现场管理体系并确保体系正常运行。
11、丙方在施工过程中,对甲方生产设施,设备造成的损坏等事故责任由乙方承担,并负责赔偿事故所造成的一切损失,并按规定追究丙方相关人员的法律责任。
12、甲丙双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
十三、不可抗力
(1)当丙方或甲方延迟了合同项下各自义务的执行,而此延误是基于不可抗力原因,包括但不限于:战争、民众暴乱、火灾、水灾、流行性传染病、地震、隔离检疫限制及禁运等等,则这样造成的延迟可以原谅,被耽搁的时间可加进履约时间内。
(2)如果不可抗力情况发生,遇有事故的一方应在不可抗力的事故发生后应立即在尽可能短的时间内用传真或电报通知对方有关不可抗力事故的发生,并应在14天内给对方一份有关当局确认的证明文件。对方对由此产生的损失不得提出赔偿要求。双方应寻求不受不可抗力因素阻碍的其它合理方法履约。
十四、迟交与罚款
(1)除合同条款第十六条规定的情况外,如果丙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可在不影响合同项下的其他补救措施的情况下,从合同价中扣除误期赔偿费。赔偿费率为每天按延误部分价格的千分之五(5),一旦延误天数达到30个日历天,甲方可解除合同。
(2)甲方延迟付款未超过30天的,应向丙方支付延迟付款赔偿费,赔偿费率为每天按延迟付款部分价格的千分之五(5)计。如果甲方无故中途退货或延迟付款超过30天的,甲方应向丙方支付退货部分或延迟付款部分的货款的20%的违约金。如果直接损失超过违约金的,按照法律认定且有计算依据的事实另行追赔。
十五、争议解决
甲方及丙方应尽量通过双方友好协商,解决双方因合同或合同相关而发生的争执或异议。如提交仲裁,仲裁地为兴义市。仲裁裁决应为最终裁定,并对双方具有约束力。除仲裁委员会或仲裁法庭另有裁决外,仲裁费应由败诉方承担。在仲裁期间,除正在进行仲裁部分外,合同其它部分继续执行。
十六、违约责任
(1)如丙方迟交货,除人力不可抗拒事故外,丙方应付采购人每逾期一天按逾期部分货款0.5%计算,通用产品违约金最高不能超过货款5%,专用产品违约金最高不能超过货款10%,一旦延误天数达30个工作日历天,甲方可解除合同,如丙方无故不履行合同或违反约定履行合同给甲方造成损失的,除直接承担直接经济损失外,一次性赔偿甲方合同总价款20%的违约金。
(2)甲方延迟付款未超过30天的,应向丙方支付延迟付款赔偿费,赔偿费率为每天按延迟付款部分价格的千分之五计。如果甲方无故中途退货或延迟付款超过30天的,甲方应向丙方支付退货部分或延迟付款部分货款的20%的违约金。
(3) 上述违约金、滞纳金尚不能补偿对方损失时,甲方有权向丙方追索实际损失的赔偿金。
(4) 合同有效期间,丙方如没有履行合同和赔偿损失支付违约金时,甲方人对履约保证金有追索权。
(5) 由于不可抗拒事故导致供需双方均不能按合同条款履约。可不执行违约责任条款,由双方协商解决。不可抗拒力的解释,归经济合同仲裁部门。
(6)不符合同规定的产品,在需方带保管期内,应偿付需方实际支付的保管、保养费。
(7)在合同执行中,由于一方违约给另一方造成经济损失时,由责任方按合同约定及有关规定负责赔偿。
(8)若丙方根据本合同的规定需向甲方支付罚款或赔偿,乙方在收到甲方的书面通知30天内支付给甲方。如丙方在30天内不能支付上述罚款或和赔偿,甲方有权从任何付款中扣除上述款项。
(9)丙方应严格按批准的安全技术措施、施工方案施工。如施工单位擅自变更措施(方案),施工单位应对擅自变更带来的后果负责,甲方不支付擅自变更部份的措施费或扣除因变更措施(方案)而相应减少的费用。
(10)丙方进场施工所使用的机械设备、施工管理人员及投入的劳动力,必须与丙方投标书的承诺相符,如与丙方的投标书承诺不符时,甲方有权随时中止施工合同,所造成的一切损失均由丙方负责承担。
(11)若竣工验收超过一年不向甲方报送本工程结算书,甲方有权按合同价作为本工程结算价。
十七、 破产终止合同
如果丙方破产或无清偿能力时,甲方可在任何时候以书面通知丙方终止合同。终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
十八、通知
在履行本合同的过程中,任何一方给另一方的通知,都应以书面或电传、传真、电报的形式发送,而另一方应以书面形式确认并发送到对方指明的地址。
十九 其它
1、丙方进入施工现场,必须严格执行中华人民共和国建设部令第15号《建设工程施工现场管理规定》。
2、文明施工。施工单位应遵守建设单位现场文明施工管理规定,保持现场不堆积由施工造成的废料和垃圾,保证施工现场和临时堆料场处于干净、整洁、安全状态;否则甲方有权处理,由此引起费用完全由丙方承担。
3、施工期间,丙方应采取措施解决施工现场的施工用水和雨水的排放以保证施工现场的干燥、清洁。
4、施工期间,丙方的施工人员必须佩戴符合安全要求的劳动防护用品。
二十、 附则
1、本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定执行。
2、本工程委托 公司实施监理,工程质量由 公司进行监督。丙方必须积极配合,服从对工程的监督管理。
3、本工程的谈判文件及谈判文件补充说明、会议纪要、成交通知书、丙方的谈判文件是本合同的组成部分,本合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:
3.1施工合同
3.2成交通知书
3.3谈判文件及其附件
3.4标准规范及有关技术文件
3.5图纸及设计变更
4、合同执行过程中如发生纠纷时,双方应及时协商解决,经协商未能解决时,双方同意向工程所在地人民法院通过诉讼程序解决。
5、本合同自签订之日起生效,保修期满付清工程款后自行失效。
二十一、合同附件:
本合同附件作为本不可分割的一部分,并与之具有同等的法律效力;同时对甲、丙双方今后签订的一切与本项目有关的协议具有约束效力。
发包人(甲方):_________承包人(乙方):_________
小编推荐
消防安装工程合同范本2000字
你知道如何签订一份合同吗?我们的生活和工作中经常可以看见合同的身影。订立合法的合同是在双方平等自愿,协商一致的基础上进行的,这篇网络文章让我们对“消防安装工程合同范本”有了更深刻的理解,点击进入探索更多有趣事项!
消防安装工程合同范本【篇1】
发包方:【】(以下简称甲方)承包方:【】(以下简称乙方)
甲方将【】消防工程承包给乙方施工安装。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合土木工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则,经双方协商一致,达成如下合同条款。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、工程内容:喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统与消防联动等内容,按图纸预埋、安装,直到该项目消防工程竣工验收。
四、承包方式:包工、包预埋、包安装调试和配合检测验收。
1、本工程按建筑面积12元/平方作结算依据。由于建设方原因造成工程返工、变更或追加工程量,乙方所产生的费用由乙方填制工程签订单甲方办理签订结算。
2、本工程采用包工的方式,施工所需机械设备和工具由乙方负责,甲方负责机械设备所需的耗材。根据现场情况,安装期间甲方需提供脚手架6套。
五、工程期限:依据建设单位工期为准,配合土建、装修工程同步进行。
六、工程质量:乙方应认真施工、确保工程质量,如因乙方不按规范施工或操作失误,造成的工程质量问题,返工费用损失由乙方自行承担,因乙方在施工过程中出现质量问题,甲方提出整改意见,乙方拒不整改的,甲方有权终止合同和下达处罚通知单,从工程进度款中扣除。
七、设备材料供应:
1、乙方进场施工,甲方负责提供乙方施工用电电源和施工用水及大型设备材料的垂直运输,费用由甲方承担。
2、施工需要的沟槽、洞口的修补由甲方负责,预埋未到位由乙方负责。
3、材料及时到位,乙方提前一周报表,甲方七天到位,如产生的误工甲方应付乙方150元/天误工费。
八、用于甲方提供的材料质量问题,所造成的施工质量问题由甲方负责。
九、工程款支付:
1、工程款支付方式:乙方签订合同后人员进场施工,一周后甲方预付【】生活费。在预埋期间,按预留形象进度的工程量(甲方审定的工程量)按70%支付工程款。进入安装期间,按当月工程进度款(甲方审定工程量)的70%支付进度款。工程施工完工后由甲方自检确认合格后甲方支付到工程的90%,余下工程款总人工费用10%在竣工验收后,并在消防验收合格之日起两周内支付,余下5000元待工程保修期满一周内付清(保修期1年)。
2、乙方在每月28日前报进度给甲方,甲方应在次月5号前按甲、乙双方协商的付款方式支付给乙方。
十、安全生产:
乙方进场人员应接受甲方现场安全教育、安全作业交底,严格按安全操作规程进行施工、严禁高空作业时嬉闹,酒后上班,高空乱抛乱扔等违章情况。乙方在施工过程中出现的安全责任事故,壹万元以内由乙方自行负责,属重大安全责任事故与甲方协商解决。
十一、甲方职责:
甲方负责协调现场施工场地,所需材料由甲方负责,并提供仓库一间作存放工具用房。
甲方负责提供的图纸不准,造成的返工费、拆卸费、工时等费用由甲方负责。
甲方负责提供标准有效的施工图蓝图壹套。
甲方负责配合乙方在各个工种之间协调,所发生的费用由甲方承担。乙方发现图纸与现场不符时应及时报甲方及建设方现场管理人员处理。
十二、乙方责任:
搞好本工序、下工序、上工序。做好现场安全生产,文明施工、爱护材料、保护成品、做到节约材料,合理施工。如乙方损坏成品由乙方自行负责。遵守甲方有关规章制度,服从指挥。现场签订部分由乙方报量给甲方,由甲方整理后报建设单位。乙方根据双方确认施工图进行工程施工,调试工作,负责现场施工安全、质量事宜。配合甲方进行隐蔽工程验收和做好验收记录及竣工资料。工人保险费用,由甲方负责办理。
十三、合同有效期:工程竣工验收结清工程款项后自行失效。十四、未尽事宜双方协商解决。
十五、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效具有同等法律效力。
甲方:乙方:
委托代理人:
身份证号码:身份证号码:
联系电话:联系电话:
日期:日期:
消防安装工程合同范本【篇2】
发包方(以下简称甲方):
住址:
承包方(以下简称乙方):
住址:
根据《民法典》,甲方将______________________项目的夜景安装工程承包给乙方施工,在平等、自愿的原则下,结合具体情况,双方协商一致,签订本合同:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、工程内容:
5、工程造价:
二、施工期限
1、_______年_______月_______日开工,_______年_______月_______日完成。
2、因不可抗拒因素导致施工不能的,则工期顺延。乙方无正当理由不施工,延误工期的,每延期一天,乙方需向甲方缴纳罚款_______元/天。
三、质量和效果要求
1、乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证;
2、乙方负责工程的`整体施工及系统工程,包括设备供货、系统设计、安装调试和操作培训工作;
3、乙方承包甲方施工的夜景安装工程,必须按照国家、行业的设计要求、夜景亮化效果、灯具布置图等要求施工,保证达到质量要求;
4、乙方保证亮化效果达到甲方要求。
四、甲、乙双方责任
1、甲方责任
(1)图纸和技术的交底须在开工前10天完成。
(2)积极配合乙方施工,做好施工现场协调、协助工作。
(3)对工程进度和质量进行监督,及时组织工程验收,按期支付工程价款。
2、乙方责任
(1)施工前编制灯光设计方案、效果演示图和施工组织设计交给甲方审查。
(2)严格按规定施工,保证施工质量,按合同规定如期完工和交付,办理工程竣工验收和结算。
(3)工程竣工后,在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理,因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。
五、安全责任
1、在使用甲方设施时应注意安全措施,保持建筑的整洁,如有损坏,乙方应无偿修复、赔偿。
2、晚上加班时要控制噪声,及时清运垃圾,在甲方指定地点堆放并外运。
3、严格按照安全规范操作,确保安全施工,否则造成一切工伤事故责任完全由乙方负责,甲方不负任何责任。
六、验收及保修
1、乙方完成施工后,应向甲方提出竣工验收申请。
2、甲方接到乙方竣工验收申请后,应于_______天内组织城市管理委员会等相关部门共同验收,验收不合格的,乙方应无条件返工至合格。
3、本工程免费保修_______年,非工程设计、产品和安装质量问题除外,接到甲方维修通知_______小时内到达现场进行维修。
七、工程费结算与付款
经甲方和城市管理委员会共同验收合格后,甲方_______天内一次性支付工程款(除留5%质保金)给乙方,即______________元整,质保金_______万元,在_______年内付清。
八、违约责任
1、合同签订后,单方面不履行合同义务者需要承担违约责任,违约方需支付_______万元违约金给守约方,同时对方保留追究违约方的权利。
2、未尽事宜双方友好协商,如协商不成可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。
九、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,双方签字盖章生效,具有同等法律效力,合同履行完毕后,自动失效。
甲方:
负责人:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
______年_______月_______日
乙方:
负责人:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
______年_______月_______日
消防安装工程合同范本【篇3】
发包方:________
承包方:________
为了保证该工程的顺利进行,明确双方责任,甲方将镇原县屯子镇工商所办公楼电气安装人工费承包给乙方,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规和工程施工图纸及要求,遵循平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则协商一致,订立本合同,达成协议如下:
一、承包范围:
镇原县屯子镇工商所办公楼电气安装人工费承包给乙方施工。
二、承包价格:
按建筑面积计算,建筑面积为:________平方米,每平方米________元,工程价款:
三、付款方式:
甲方按工程形象进度付款,主体完成付30%,电线、电缆穿管及插座安装完成后付65%。竣工验收后一次性付清。
四、质量目标:
严格按照图纸、国家现行施工质量验收规范要求进行验收,质量必须达到合格标准,在施工前应认真组织人员进行图纸学习、自审和专业图纸会审,技术交底,使全体施工人员对整个工程、工程部署、施工方法、施工工艺和应该注意的事项有一个全面的了解。施工中应严格按照国家颁布的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。
五、甲方责任:
1、甲方给乙方提供建筑施工图、安装施工图各一套,在施工过程中及时将有关设计变更转发给乙方。
2、积极配合供应材料及应提供的设备。
3、甲方以现行的施工质量验收规范及图纸要求,对成品进行验收,若达不到要求,甲方不予以验收,返工所用工料及相关费用全部由乙方承担。
六、乙方责任:
1、乙方应根据图纸设计要求,结合本工程特点及进度计划,分品种、规格型号、数量编制材料计划,提前三天以书面形式供给甲方项目办公室以便项目部提早统筹安排,出现漏报责任自负,按时完成项目部的进度和各项任务。
2、乙方自带安装时所需的机械设备及常用小型工具。
4、乙方必须对自己的员工进行安全教育和质量意识教育,乙方必须服从甲方各项管理制度,严格按照文明工地管理规定进行施工,否则加以罚款。
5、乙方必须配合各工种做好成品保护工作。
6、乙方系独立承担民事责任的经济实力,由于乙方原因造成的工程质量事故、安全事故,其事故责任和处理事故的费用全部由乙方承担解决。
7、工地内严禁赌博、打架斗殴、偷盗,如发生打架斗殴、赌博、偷盗等现象甲方对当事人处以200-500元罚款,若职工本人无能力承受此罚款则全部由乙方承担,情节严重的送公安部门或政法部门处理。
8、乙方进场工作人员,必须按安全管理制度及操作规范施工,佩戴安全帽(安全帽自备),发现一人一次不戴安全帽每次罚款10元(累计核算),若发生事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。
10、乙方进入施工现场必须按照省级文明工地标准进行施工,材料分规格、型号堆放整齐,不得乱放,对不同材料要做好防雨措施(有下雨时应急时防雨)。每个楼层的材料应随时堆放整齐,不得乱堆乱放,违者罚款500元。
9、乙方每天必须设专人清理现场,做到工完、料尽、场地清。
10、各种设备机具、材料在使用前乙方应办理好出库手续,并仔细检查是否能正常运行及合格材料,各种设备要有专人看管使用,发生故障应及时向项目部有关人员汇报,严禁带病作业,严禁非操作人员使用,若人为造成机械损失,除加倍赔偿外,每次处以100-200元罚款。
11、乙方在施工过程中对管材、线管、电线及电缆等材料,应统筹安排,合理使用。若发现浪费材料等现象,每次处以500-1000元罚款。
九、其它条款:
1、乙方不得将承包的工程向第三方承包,否则甲方有权终止合同。
2、乙方人员必须重视安全,把安全放在第一位,乙方管理人员随时检查施工安全,不准冒险作业,违章作业造成的后果由乙方自负,工程管理人员发现一次罚款200元,若屡教不改,甲方有权终止合同,所有施工工费不予支付。
3、本合同未尽事宜,双方本着公平合理的原则进行协商处理。
5、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,从双方签字之日起生效,工程款结清后自动失效。
甲方:________乙方:________
负责人:________
电话:________
________年________月________日
负责人:________
电话:________
________年________月________日
消防安装工程合同范本【篇4】
一、工程项目
1、工程名称:湖北襄阳市坤记味道餐厅消防安装工程;
2、工程地点:襄阳市长虹北路二十二号万家同乐城市广场
3、工程内容:消防安装工程图纸范围内消防系统安装工程二楼
二、承包方式及工程造价
1、承包方式:本消防工程乙方实行包材料、包工程质量、包施工、及包验收合格、包安全
2、施工安全:乙方负责自己施工人员的操作安全,在合同施工期间内所发生的一切安全事
3、经济责任:因甲方已开始装修施工,乙方确保合同签字日起,甲方不出现因消防部门检
4、工程造价____元,双方商是工程价款为(含税)人民币____元。
三、工程日期及工程款支付方式:
1、工程日期双方商定为:______
2、付款方式:乙方设备及人员,材料进场后甲方预付工程款____元,工程全部竣工时甲方支付工程款____元,工程经消防部门验收合格后,乙方负责在__日内办理消防部门出据的验收合格证明,甲方支付工程款____,最后甲方押工程款__元为质保金。
3、本合同未尽事宜,经双方协商后作为合同的补充条款,本条款与合同具备同等法律效力。
4、甲乙双方发生争议时,应用时协商解决,协商不成的应向建筑所在地经济合同仲裁机构申请仲裁或直接向所在地人民法院起诉解决。
5、本合同一式肆份,双方各持贰份。合同盖章之日内生效。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________
签约时间:_________年_________月_________日
消防安装工程合同范本【篇5】
发包方(甲方):__________
承包方(乙方):__________
签订地点:__________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包方、承包方双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:__________
工程地点:__________
第二条 合同工期
合同工期总日历天数: 天。开工时间:____年____月____日;竣工时间:____年____月____日。(开工时间以甲方通知为准)不含南宁供电局停电接火时间。
如遇雨天、不可抗拒原因以及由于设计变更造成工期增加或发包方负责的土建工程项目未能交付使用等原因工期则顺延。
第三条 合同价款与承包方式
1、合同金额(含税):人民币:_____ )。
2、承包方式: 包工,包安装含辅材材料。
3、开具增值税专用发票9%。
第四条 合同价款调整
1、 因设计变更修改﹑签证﹑增加工程量,双方进行合同总价调整。计算口径按合同原概、预算计取标准。
2、如发生以下情况,双方协商解决:
(1) 国家计划重大调整。
(2) 不可抗拒的自然灾害。
除此之外,不进行合同总价调整。
第五条 工程款的支付
1、 工程款支付方式:转账。
第六条 工程质量与验收
以国家颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,达到电力部颁的工程质量检验及评定的合格条件。并接受发包方的现场监督与检查。
第七条 安全施工
1、承包方在工程施工中要严格执行电力建设安全施工管理的有关规定,承担《安全生产工作规定》所明确的组织、协调、监督责任,认真采取安全防护措施严防事故发生。
2、在施工过程中,应严格按电力行业安全作业要求采取严格的安全保护措施,做到安全施工、文明施工,承担因违反《安全生产工作规定》而造成事故一切责任。
第八条 设计变更
1、承包方执行电力建设施工及验收技术规定、建设工程施工技术有关管理的规定,严格按照施工图纸施工,发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修改,应及时向发包方代表和设计单位提出变更设计申请。
2、发包方对原设计进行变更或同意承包方的变更设计申请,应送原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸、说明,对于较大或重大设计变更应取得有关部门批准。
3、设计变更内容:
(1)工程量增减;
(2)取消或增加某一项目;
(3)杆塔及基础形式变化;
(4)线路长度增减等。
4、由于发包方原因的重大设计变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,延误的工期相应顺延。
第九条 竣工结算
1、工程款结算
自签订合同日三个工作日内,预付合同造价总额50%款,即人民币: ;待工程俊工后3个工作日内支付工程总额30%款,即人民币: ;验收合格通电一个月内付清工程总额20%款,即人民币: ;付清合同款7个工作日内开出发票。
第十条 材料设备供应
1、发包方或承包方应根据设计和规范要求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备,必须有产品质量合格证书,并且满足南宁供电局有关技术规范要求,具备广西电网投标资质合格供应商范围。
2、由承包方采购的设备、材料与设计和规范要求不符,发包方代表拒绝验收,由承包方重新采购符合要求的物资,承担由此发生的费用,工期不能顺延。
3、由发包方采购的设备、材料与设计和规范要求不符、不满足南宁供电局有关技术规范要求或不具备广西电网投标资质合格供应商范围,承包方可以拒绝安装,由发包方重新采购符合要求的物资,并承担由此发生的费用,工期顺延。如发包方不更换不符合要求的物资,承包方有权终止本合同,发包方承担违约责任。
第十一条 双方责任
发包方责任
1、负责办理该工程的申报手续、供电行政收费、有关城建开挖、恢复报批手续及相关费用。
2、经供电局有关部门会审同意的设计图纸及施工方案如有变更,由发包方与供电局有关部门协商解决。
3、施工期间,发包方应派工程负责人到现场以便联系工作。工程范围内的供电线路因工程施工需要,则要服从停送电的.安排。
4、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
5、负责在承包方递交工程联系单或其它工程资料三个工作日内完成会签工作,超出以上时限的作甲方默认处理。
6、不按合同规定拨付工程款,工期顺延,发包方应补偿承包方因此遭受的损失。
7、发包方自行采购的材料和设备,安装后影响到电网运行的,后果由发包方承担。
承包方责任
1、承包方要认真执行电力建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定,严格按照经供电局有关部门会审同意的方案施工,发现设计错漏不得将错就错或擅自修改,应及时向发包方提出变更设计申请。
2、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工,工程验收质量不合格者,其返工所需一切费用均由承包方负责。
3、 负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护,负责施工场地清洁。
4、因承包方原因造成工期延误或验收不合格而延误的,每延迟一天,承包方按合同总造价的万分之四支付违约金给发包方。
5、配合发包方办理停电接火手续。
工程保修
1、保修期限:一年(由工程验收合格送电运行24小时后算起)。
2、保修范围:承包方承建的全部工程内容。(发包方采购的设备除外)
第十二条 不可抗拒力
参照执行《建设工程施工合同(__)》第二部分通用条款第十一条其他中第39款。
第十三条 合同文件
合同文件组成应包括以下部分:
1、本合同文本;
2、施工委托书;
合同争议及解决
合同执行过程中如有争议,双方本着友好协商的原则进行解决。经双方协商不成,向南宁仲裁委员会申请仲裁解决。
第十四条 其他
为保证施工顺利进行,除上述条款外,发包方、承包方双方应对整个工程施工中,遇到的任何问题应互相协商解决,以便工程顺利完成。
第十五条 合同生效及终止
本合同自发包方、承包方双方签字盖章之日起生效,至工程竣工交验收,保修期满自然失效。
合同份数:本合同一式4份,甲方2份,乙方2份。
发包方:__________ 承包方:__________
法定代表人:__________ 法定代表人:__________
代理人:__________ 代理人:__________
开户银行:__________ 开户银行:__________
南宁长堽东路支行
帐 号:__________ 帐 号:__________
地 址:__________ 地 址:__________
电 话:__________ 电 话:__________
日 期:__________ 日 期:__________
消防安装工程合同范本【篇6】
消防安装工程施工承包合同
发包人(全称),
承包人(全称),
依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的有关规定,各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,共同信守。
一、工程概况
1.1工程名称,
1.2工程地点,
1.3工程专项分包内容,
施工图范围内的室内外消防及送排风系统的制作安装(包括本工程内的有关变更)。风机、水泵、稳压缸等供水设备及其控制柜由发包人采购,承包人负责安装与调试等工作。
二、合同工期
开工日期,201年月日(开工报告为准)
竣工日期,201年月日通过建筑竣工验收,与配套工程一起交付使用。
承包人必须按照本合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
三、质量标准
工程质量等级,合格。
3.1工程质量应当达到本合同约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。
3.2双方对工程质量有争议,由双方同意的过程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
四、合同价款(本合同适用人民币)
本合同暂定金额按以下方式计算万元
4.1本工程为工程量套用全国统一安装工程预算定额浙江省单位估价表(1994)、2002年消防及安全防范设备安装工程补充定额、全国统一安装工程预算定额浙江省常用主材(设备)组价手册及相关定额解释及文件的规定执行;人工工资调整为元每定额工,与定额人工单价差额部分只计税不计费。人工费上涨的风险已充分考虑在内,施工期若遇相关配套文件或政策性调整或人工费上涨或其他任何因素,均不执行调整。材料实行甲方签证价,按市场采购价加计算,套94定额直接费加结算进入工程总造价。(包含税金,劳动保险费、文明施工增加费、金华市标化工地等等一切税、费);
4.2承包人在签订本补充合同前已清楚了解并考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、询标文件、承包范围、施工图纸、施工组织设计,并已考虑施工技术措施、安全维护、文明工地施工措施等因素。
4.3甲供材料设备,甲供材料设备是指由发包人直接和厂家或材料设备供应商签订供货合同,支付合同货款;承包人负责材料设备的卸货、试验检验、场地转运、验收及保管,并对供货数量负责。
甲供设备部分采保费按供货合同采购时签订的合同价价款(不按结算价)的1%(含税金,不再计取其它费用)进入工程结算总造价;
4.4按国家及地方政府规定施工过程的各种税收、费用及其它所有费用已包含在本合同价款内,由承包人向政府部门缴纳。
4.5工程结算核减(增)在5%以内的审计费用由发包人承担;超过5%的,超过部分的审计费用由承包人承担。
4.6所有变更及核定均由监理工程师签字后由发包人工程师审定签字并盖章后有效。
五、双方一般权利和义务
5.1本工程委托实行工程监理。
5.2发包人派驻施工场地履行合同的工程师。
5.3分包方本工程项目经理
5.4发包人工作
发包人应按约定的时间和要求完成以下工作,
①施工场地具备施工条件的要求及完成的时间,施工场地已具备开工条件。
②将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求,已具备条件。
③施工场地与公共道路的通道开通时间和要求,已具备条件。
④水准点与座标控制点交验要求,已交验。
⑤图纸提供套数,发包人提供套施工图纸。
5.5承包人工作
承包人应按约定时间和要求,完成以下工作,
①应提供计划、报表的名称及完成时间,向发包人、总包人提供年、季、月度工程计划,并在每月25日前提供下月度的工程进度计划,在每个月底前提供本月的有关统计报表。
②做好工地安全保卫工作机配合总包人的安全保卫工作。
③已完成工程成品保护的要求由承包人自己负责,费用在总报价中包干。
④双方约定承包人应做的其他工作,应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能,并做好应急措施,费用在综合单价中包干。
⑤消防联合调试的责任和义务
⑥安全文明施工的要求,必须按总包人的要求,达到安全文明施工的标准,其费用在总报价报干。
⑦由发包人委托、承包人协助有资质部门进行消防电气安全检测、消防设施检测,其检测费用等一概由承包人包干。
⑧施工用电装表计量后由分包方支付。
六、安全施工与检查
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,并消防事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
七、工程进度款的支付及结算
合同生效后发包方按承包方施工进度支付工程款,发包方按经审定的承包方月进度施工总款的70%支付承包方。工程完工后支付至经发包人审定的总工程款的85%,验收合格并经审计后支付至总工程款的97%,余款为质量保证金,保修期为壹年。
八、质量保修
8.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
8.2质量保修工作地实施。承包人应在过程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书,作为本合同附件。
九、违约、索赔和争议
(一)发包人违约,当发生下列情况时,
1、本合同第23条提到的发包人不按时支付工程预付款;
2、发包人无正当理由,且无限期拖延支付工程款,导致施工无法进行;
3、发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况,发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。
(二)承包人违约,当发生下列情况时,
1、承包人不履行合同义务,或不按合同约定履行义务的其他情况,承包人承担违约责任,发包人保留追究承包人赔偿其他损失的权利。
2、工程管理过程中的违约扣款、赔偿等,由发包人根据工程实际情况确定从承包人工程进度款或结算款中扣除。
十、合同生效与终止
本合同一式肆份,甲、乙双方各持贰份。
本合同双方代表签字,加盖双方公章或合同章即生效。
本合同签订后,甲方、乙方如需提出修改,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同,与本合同具有同等的法律效力。
合同的有效期限至保修期满。
未尽事宜,双方另行协商解决。
发包人(章),承包人(章),
地址,地址,
法定代表人,法定代表人,
委托代理人,委托代理人,
电话,电话,
传真,传真,
开户银行,开户银行,
帐号,帐号,
邮政编码,邮政编码,
消防安装工程合同范本【篇7】
甲方(发包方):
乙方(承包方):
依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定,遵循平等自愿、公平的原则,甲乙双方就新邵县公安局金盾花苑消防安装工程进行协调并达成一致,为明确在施工中的责任和任务,特制定本同合条款,双方均应严格信守。
一、工程概况:
1、工程名称:新邵县公安局金盾花苑工程;
2、工程地点:新邵县文化路;
3、承包方式:乙方包工包料,包安装、质量、安全文明施工运输包 施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证,包消防 方面的关系处理属于交钥匙工程。
二、承包施工范围:
1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备;
2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道,与消防中 心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门)
3、消火栓系统;
4、喷淋系统;
5、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消 防广播、电话及控制线路等);
6、通风排烟系统及控制管道线路,各种设备从相对应的弱电转换器直接取电控制;
7、消防电梯系统相关消防控制线路;
8、防火卷帘门设备及控制线路;
9、切断非消防电源线路,消防的监控及反馈系统;
二、承包单价:
综合单价29.8元/m2。,不分地下室和标准层以建筑面积计算工程量,各种费用已包括在综合单价以内,结算时乙方不得以任何理由要求甲方调整价格,由本工程前期的预留预埋甲方已完成,在施工过程中如果出现问题由甲方自行处理,施工中消防工程的深化设计由乙方自行处理不增加任何费用.
四、工期:以甲方工程进度为准,接到甲方通知后,施工工期为 天。如影响甲方移交时间,每延迟一天罚款500元/天。
五、资质:乙方施工单位及施工人员必须具备施工资质,材料必须符合设计和国家标准。
六、付款方式:
1、材料进场经验收合格后支付材料进价款的70%。每月25号按照完成的工程进度支付工程款。
2、工程施工完毕经甲方验收合格后支付至工程款的85%:
3、出具消防验收合格证付至工程款的95%。
七、工程质量:乙方必须严格按国家施工规范质量验收规范标准,施工确保工程质量达到合格。
八、文明施工安全及质保:
乙方应严格按照文明施工安全规定组织施工,如出现安全问题由乙方全权负责;要做到工完场清,不准打架斗殴,每违反一次罚款500元。质保方面:保质期一年,以甲方整体移交日为准,质保金按整个工程价款的5%,保质期满后一个月内付清。质保期内如出现工程质量问题,接到甲方通知后的24小时内必须赶到现场处理问题。如果是甲方问题,乙方须无条件支付其所有费用。因主体原因影响消防验收无需乙方负责。无需出具税票。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
消防安装工程合同范本【篇8】
甲方(委托方):南京凯斯乐休闲娱乐有限公司
乙方(施工方):南京柏都科技工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及《消防法》等有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方友好协商,同意签订本合同。
第一条 工程概况
1.工程名称 凯斯乐KTV二店 ;2.工程地点 经五路4号 ;4.工程范围和内容: 凯斯乐KTV二店五层、六层标准消防工程施工。
第二条 工程期限
1.本工程合同总工期为 35 天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期 2010 年 5 月 1 日,竣工日期 2010 年 6 月 4 日。3.如遇下列情况,经甲方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
(1)甲方在合同规定开工日期前 3 天,不能交乙方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响乙方进场施工者。
(2)明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。
(3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
(4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。
(5)甲方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
(7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。
第三条 工程合同总价及支付方式
1、本合同施工总费用:人民币贰拾柒万伍仟零元零角
2、支付方式:□现金□转帐□电汇□汇票
3、交款方式:本合同签订之日甲方须预付合同订金20000.00元,材料进场
支付合同总额的30%,计82500.00元,消防工程通过消防验收并取得合格意见证书后7日内支付合同总额的'30%,计82500.00元,在取得合格意见证书后半年内支付合同总额的30%,计82500.00元,余款在消防验收合格满一年后7日内付清。
4、如遇下列情况,合同总价作相应调整:
(1)合同总价双方确认的暂估价变化;
(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;
(3)重大设计发生变更;
(4)在施工中新增加了工程项目;
(5)其它。
第四条 双方负责事项
1.甲方
(1)提供场地、电源及一些必须的工具,清理现场使其具备开工条件;
(2)甲方必须在钢结构防锈漆验收合格后方能交于乙方施工;
(3)甲方有责任协助乙方办理施工现场出入证;
(4)甲方有责任监督和协助乙方按时完成工作进度。甲方如发现乙方在施 工中违规作业应及时劝阻,经劝阻无效,有权立即停止乙方继续施工并及时通报乙方单位,直至问题解决;
(5)按合同规定的时间向乙方支付进度工程款。
2.乙方
(1)按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理;
(2)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;
(3)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;
(4)在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工作质量问题,负责无偿修理。
第五条 违约责任
1.乙方的责任
(1)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同总价的 5 %每天偿付逾期违约金。
(2)工程交付时间不符合规定,按合同总价的 5 %偿付逾期违约金。 2.甲方的责任
(1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延
外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失。
(2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
(3)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
(4)如因甲方原因或超出乙方消防改造范围以外的事项影响消防验收,乙方不承担责任。乙方对甲方施工过程中违反消防规定的行为予以指出并督促整改,如因未整改造成消防合格意见证书领取的延期由甲方自行解决。
(5)超过合同规定日期验收,按合同总价的 5 %偿付逾期违约金。
第六条 争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,如双方属于同一部门时,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一个部门的,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
第七条 其它
1、未尽事宜双方协商解决,可签定补充协议与本合同具有同等效律。
2、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,合同自签订之日起生效。
第八条 特殊条款
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
1、乙方保证甲方顺利领取到消防合格意见证书;
2、乙方保证所有的疏散指示灯暗装;
3、消防水池的施工由甲方自行完成,乙方对消防水池的施工工艺进行技术指导;
4、乙方应在工程全部结束后20日内取得消防合格意见证书。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
日期: 日期:
地址: 地址:
电话: 电话:
开户行: 开户行:
帐号: 帐号:
消防安装工程合同范本【篇9】
发包方(甲方):__________
承包方(乙方):__________
签订地点:__________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包方、承包方双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:__________
工程地点:__________
第二条 合同工期
合同工期总日历天数: 天。开工时间:____年____月____日;竣工时间:____年____月____日。(开工时间以甲方通知为准)不含南宁供电局停电接火时间。
如遇雨天、不可抗拒原因以及由于设计变更造成工期增加或发包方负责的土建工程项目未能交付使用等原因工期则顺延。
第三条 合同价款与承包方式
1、合同金额(含税):人民币:_____ )。
2、承包方式: 包工,包安装含辅材材料。
3、开具增值税专用发票9%。
第四条 合同价款调整
1、 因设计变更修改﹑签证﹑增加工程量,双方进行合同总价调整。计算口径按合同原概、预算计取标准。
2、如发生以下情况,双方协商解决:
(1) 国家计划重大调整。
(2) 不可抗拒的自然灾害。
除此之外,不进行合同总价调整。
第五条 工程款的支付
1、 工程款支付方式:转账。
第六条 工程质量与验收
以国家颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,达到电力部颁的工程质量检验及评定的合格条件。并接受发包方的现场监督与检查。
第七条 安全施工
1、承包方在工程施工中要严格执行电力建设安全施工管理的有关规定,承担《安全生产工作规定》所明确的组织、协调、监督责任,认真采取安全防护措施严防事故发生。
2、在施工过程中,应严格按电力行业安全作业要求采取严格的安全保护措施,做到安全施工、文明施工,承担因违反《安全生产工作规定》而造成事故一切责任。
第八条 设计变更
1、承包方执行电力建设施工及验收技术规定、建设工程施工技术有关管理的规定,严格按照施工图纸施工,发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修改,应及时向发包方代表和设计单位提出变更设计申请。
2、发包方对原设计进行变更或同意承包方的变更设计申请,应送原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸、说明,对于较大或重大设计变更应取得有关部门批准。
3、设计变更内容:
(1)工程量增减;
(2)取消或增加某一项目;
(3)杆塔及基础形式变化;
(4)线路长度增减等。
4、由于发包方原因的.重大设计变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,延误的工期相应顺延。
第九条 竣工结算
1、工程款结算
自签订合同日三个工作日内,预付合同造价总额50%款,即人民币: ;待工程俊工后3个工作日内支付工程总额30%款,即人民币: ;验收合格通电一个月内付清工程总额20%款,即人民币: ;付清合同款7个工作日内开出发票。
第十条 材料设备供应
1、发包方或承包方应根据设计和规范要求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备,必须有产品质量合格证书,并且满足南宁供电局有关技术规范要求,具备广西电网投标资质合格供应商范围。
2、由承包方采购的设备、材料与设计和规范要求不符,发包方代表拒绝验收,由承包方重新采购符合要求的物资,承担由此发生的费用,工期不能顺延。
3、由发包方采购的设备、材料与设计和规范要求不符、不满足南宁供电局有关技术规范要求或不具备广西电网投标资质合格供应商范围,承包方可以拒绝安装,由发包方重新采购符合要求的物资,并承担由此发生的费用,工期顺延。如发包方不更换不符合要求的物资,承包方有权终止本合同,发包方承担违约责任。
第十一条 双方责任
发包方责任
1、负责办理该工程的申报手续、供电行政收费、有关城建开挖、恢复报批手续及相关费用。
2、经供电局有关部门会审同意的设计图纸及施工方案如有变更,由发包方与供电局有关部门协商解决。
3、施工期间,发包方应派工程负责人到现场以便联系工作。工程范围内的供电线路因工程施工需要,则要服从停送电的安排。
4、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
5、负责在承包方递交工程联系单或其它工程资料三个工作日内完成会签工作,超出以上时限的作甲方默认处理。
6、不按合同规定拨付工程款,工期顺延,发包方应补偿承包方因此遭受的损失。
7、发包方自行采购的材料和设备,安装后影响到电网运行的,后果由发包方承担。
承包方责任
1、承包方要认真执行电力建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定,严格按照经供电局有关部门会审同意的方案施工,发现设计错漏不得将错就错或擅自修改,应及时向发包方提出变更设计申请。
2、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工,工程验收质量不合格者,其返工所需一切费用均由承包方负责。
3、 负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护,负责施工场地清洁。
4、因承包方原因造成工期延误或验收不合格而延误的,每延迟一天,承包方按合同总造价的万分之四支付违约金给发包方。
5、配合发包方办理停电接火手续。
工程保修
1、保修期限:一年(由工程验收合格送电运行24小时后算起)。
2、保修范围:承包方承建的全部工程内容。(发包方采购的设备除外)
第十二条 不可抗拒力
参照执行《建设工程施工合同(__)》第二部分通用条款第十一条其他中第39款。
第十三条 合同文件
合同文件组成应包括以下部分:
1、本合同文本;
2、施工委托书;
合同争议及解决
合同执行过程中如有争议,双方本着友好协商的原则进行解决。经双方协商不成,向南宁仲裁委员会申请仲裁解决。
第十四条 其他
为保证施工顺利进行,除上述条款外,发包方、承包方双方应对整个工程施工中,遇到的任何问题应互相协商解决,以便工程顺利完成。
第十五条 合同生效及终止
本合同自发包方、承包方双方签字盖章之日起生效,至工程竣工交验收,保修期满自然失效。
合同份数:本合同一式4份,甲方2份,乙方2份。
发包方:__________ 承包方:__________
法定代表人:__________ 法定代表人:__________
代理人:__________ 代理人:__________
开户银行:__________ 开户银行:__________
南宁长堽东路支行
帐 号:__________ 帐 号:__________
地 址:__________ 地 址:__________
电 话:__________ 电 话:__________
日 期:__________ 日 期:__________
服装租赁合同模板精选(4篇)
在当今社会大家法制观念的普遍提高的大环境下,合同的使用越来越广泛。对于合同当中所填写的信息应当真实。想要更加明确自己的看法考虑看看“服装租赁合同模板”,愿这些参考资料可以为你的工作和学习提供启示和帮助!
服装租赁合同模板【篇1】
出租方:_______________________(以下简称“甲方”)
承租方:_______________________(以下简称“乙方”)
甲乙双方本着互利互惠、平等自愿的原则就甲乙双方租赁事宜,经协商一致,
特签定本合同,以共同遵守。
1、承租地址区域:衡水市枣强县大营镇邢德路南侧十八行西北大恒购物广场四层。
2、经营范围:_____________________________________________
3、本合同租赁期限自年月日起至年月日止,共____年。
4、合同规定租金为:前三年元/年,合计租金为(大写):元/年,租金交付方式为。乙方需在年月日前一次性
5、续租权:租赁合同到期前1个月,甲方和乙方商讨续租事宜。在同等条件下,乙方享有优先续租权。
6、装修要求:甲方负责为乙方提供租赁区域的上下水等基本物业。
7、费用:承租区域的电费(一次照明、制冷取暖费用、电梯由甲方提供)、水费由乙方承担(备注:二次照明电费收费标准为1元/度,水费收费标准为4
8、购物卡管理:购物卡由甲方统一办理,并可在乙方超市刷卡消费,销售款甲方以现金或转账形式每10天结算一次。如遇销售高峰经双方协商销售额达到10万元即可随时对账结款(对账结款期限为2天,如甲方未按时给予乙方结
9、甲方的权利和义务
(1)除有明确约定外,不得干涉乙方正常的经营活动。
(2)应对其商业场所进行商业管理,包括:服务质量管理;形象设计;公共关系协调;维护并改善商业场所的整体形象。
(3)应对其商业场所进行物业管理,并负责除乙方租赁区域外的商业场所内的安全防范和经营设施的建设及维护,包括:建筑物的管理及维修保养;水、
电、空调、电梯、扶梯等设备、管道、线路、及系统的管理、维修及保养;消防管理;内外各种通道、道路、停车场管理。乙方承租区域自租赁合同生效开始由乙方自行负责维护保养,保证建筑及设备的正常运转,不影响正常营业。
(4)甲方保证其乙方经营期间的正常商业用电,如偶遇停电事件,甲方须保证其乙方正常照明。
(5)甲方负责协调消防的施工和验收,并和相关部门处理好关系,在消防要求验收合格的情况下保证乙方在合同期内正常经营。
(6)甲方在楼体外立面给乙方预留广告位。
10、乙方的权利和义务
(1)乙方有权监督甲方履行合同约定的各项义务
(2)乙方应自觉遵守甲、乙双方制订的各项规章制度。
(3)乙方应按期支付租金并承担产生的各项费用。发票由乙方自行开具,所产生的相关费用由乙方自行承担。
(4)乙方应爱护并合理使用商业场所内的各项设施,如需改动应先征得甲方同意,造成损坏的还应承担修复或赔偿责任。
(5)乙方应按照约定的用途,本着公平合理、诚实信用的原则依法经营,不得损害国家利益及其他经营者和消费者的.合法权益,因质量、价格、服务等原因造成的顾客投诉,由乙方承担一切后果。
(6)乙方租赁区域内如发生任何法律纠纷均由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。
(7)严格按照《中华人民共和国消防法》对租赁区域进行消防安全管理,消防第一责任人为乙方法人代表____________,若因乙方消防安全管理不善所造成的损失应由乙方承担全部责任及连带责任。
11、合同的解除:
乙方有下列情形之一的,甲方有权解除合同。
(1)在租赁期限内因违法经营触犯相关法律法规情节严重被有关行政部门管理部查封的。
(2)将整个场地擅自转租、转让、转借给第三方的(乙方经营期间不得招商招租)。
(3)逾期30日内未支付租金或水电等相关费用的。
12、甲方或乙方因自身原因需提前解除合同的,应提前60日书面通知对方,经协商一致,须双方同意后可办理解除租赁手续。
13、违约责任:
1、乙方未按照约定支付租金或水电等相关费用的,每天向甲方支付1500作为违约金。
2、如合同期内乙方单方解除本合同须向甲方支付违约金30万元。
3、如合同期内甲方单方解除本合同须向乙方支付违约金30万元。
14、租赁场地的交还
租赁期满未能续约的,乙方应于租赁期满前30日将租赁的场地及甲方提供的配套设施以良好的状态交还甲方。乙方清退前须和甲方沟通,并在甲方物业管理部的监督下进行清退事宜。乙方拒不交还的,甲方有采取必要措施予以收回,由此造成的损失由乙方承担。
15、争议解决方式:
本合同签订后如甲乙双方发生的争议,由双方协商解决或申请有关部门调解解决,协商或调解解决不成的,提交甲方所在人民法院诉讼解决。
16、本合同自签订之日起生效,一式四份,甲方执二份,乙方执两份。双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,并由双方签字盖章作为合同附件,附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方单方制订的规章制度也作为本合同的附件,规章制度的内容与合同约定相冲突的,以本合同为准,但国家法律、政策另有规定的除外。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
服装租赁合同模板【篇2】
租赁合同是指出租人将租赁物交付给承租人使用、收益,承租人支付租金的合同。在当事人中,提供物的使用或收益权的一方为出租人;对租赁物有使用或收益权的一方为承租人。小编为大家带来了服装店面租赁合同,希望对你有所帮助!
服装店面租赁合同【1】
出租方:___,以下简称甲方
承租方:___,以下简称乙方
甲方愿意将产权属于自己的房屋出租给乙方。
双方根据国家相关法律、法规,经协商一致,订立本合同,详细情况如下:
1.甲方将自有的坐落在___市___街___巷___号的房屋___栋___间,使用面积___平方米,出租给乙方作___使用。
2.租赁期共___个年,甲方从___年___月___日起将出租房屋交付乙方使用,至___年___月___日收回。
3.乙方每年向甲方缴纳租金人民币1000.00元整(一仟元整),甲方应出具收据。
第二年租金在合同满一年前交清。
出租方不得任意抬高租金,以原始合同上的租金金额为准。
5.在合同期内若甲方提前解除合同或租给他人,视为甲方违约,负责赔偿违约金____元。
6.合同期满后,如甲方仍继续出租房屋的,乙方拥有优先承租权。
7.租赁合同因期满而终止时,如乙方确实无法找到房屋,可与甲方协商酌情延长租赁期限。
8.乙方因使用需要,在不影响房屋结构的前提下,可以对承租房屋进行装饰
9.合同期内乙方因经营不善可将房屋转租给他人使用
10.如果甲方将房产所有权转移给第三方时,合同对新的房产所有者继续有效。
11.本合同在履行中如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成时,任何一方均可以向人民法院起诉。
12.本合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议。
补充规定与本合同具有同等效力。
13. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效,如一方违约,另一方有权向违约方要求赔偿违约金____元。
出租人: 身份证号码:
承租人: 身份证号码:
甲方签字: 乙方签字:
合同有效期限: 至 年 月 日
___年___月___日订
服装店面租赁合同【2】
出租方(以下称甲方):__________________
承租方(以下称乙方):__________________
甲方同意将自己的产权商铺出租给乙方,双方在法律的基础上,经友好协商,制定如下协议:
一、 房屋地址
甲方出租的商铺坐落于_________街_________号,建筑面积_________平方米。
二、 租赁期限
双方商定房屋租期为_____年,自________年_____月_____日起至______年_____月___日止。
三、承租方有下列情形之一的,出租方可以中止合同,收回房屋:
1、承租方擅自将房屋转租、转让或转借的;
2、承租方利用承租房屋进行违法经营及犯罪活动的;
3、承租方拖欠租金累计达______天的,并赔偿违约金_________元。
合同期满后,如出租方仍继续出租房屋,承租方享有优先权。
但租金按当时的物价及周围门市租金涨幅,由双方协商后作适当调整。
四、 租金及交纳方式
1、每年租金为人民币_________,大写:______万______仟元整。
2、承租方以现金形式向出租方支付租金,租金暂定为每年支付一次,并必须提前一个月时间,于______年___月___日前交至出租方。
3、 承租方必须按照约定时间向甲方缴纳租金,如无故拖欠,甲方将有权向乙方每天按实欠租金的___%加收滞纳金。
五、 租赁期间房屋修缮
出租方将房屋交给承租方后,承租方的装修及修缮,出租方概不负责,其经营情况也与出租方无关;租期结束或中途双方协商解除合同,承租方不得破坏已装修部分及房屋架构。
六、 各项费用的缴纳
1、 物业管理费:乙方自行向物业管理公司交纳;
2、 水电费:由乙方自行缴纳;(水表底数为_________度,电表底数为_______度,此度数以后的费用由乙方承担,直至合同期满)。
3、维修费:租赁期间,由于乙方导致租赁房屋的质量或房屋的内部设施损毁,包括门窗、水电等,维修费由乙方负责。
4、使用该房屋进行商业活动产生的.其它各项费用均由乙方缴纳,(其中包括乙方自已申请安装电话、宽带、有线电视等设备的费用)。
七、 出租方与承租方的变更
1、如果出租方将房产所有权转移给第三方时,合同对新的房产所有者继续有效。
承租方出卖房屋,须提前3个月通知承租人,在同等条件下,承租人有优先购买权。
2、租赁期间,乙方如因转让或其他原因将房屋转租给第三方使用,必须事先书面向甲方申请,由第三方书面确认,征得甲方的书面同意。
取得使用权的第三方即成为本合同的当事乙方,享有原乙方的权利,承担原乙方的义务。
八、 违约金和违约责任
1、若出租方在承租方没有违反本合同的情况下提前解除合同或租给他人,视为甲方违约,负责赔偿违约金______元。
2、若乙方在甲方没有违反本合同的情况下提前解除合同,视为乙方违约,乙方负责赔偿违约金______元。
3、承租方违反合同,擅自将承租房屋转给他人使用的视为违约,应支付违约金______元。
如因此造成承租房屋损坏的,还应负责修复或赔偿。
九、 免责条件
若租赁房屋因不可抗力的自然灾害导致损毁或造成承租人损失的,双方互不承担责任。
租赁期间,若乙方因不可抗力的自然灾害导致不能使用租赁房屋,乙方需立即书面通知甲方。
十、 争议的解决方式
本合同如出现争议,双方应友好协商解决,协商不成时,任何一方均可以向人民法院起诉。
十一、 本合同如有未尽事宜,甲、乙双方应在法律的基础上共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
十二、 本合同双方签字盖章后生效, 本合同1式2份,甲、乙双方各执1份。
出租方(盖章): _______________ 承租方(盖章): ____________
法定代表人(签字):____________ 法定代表人(签字):____________
联系电话: __________________ 联系电话: ____________
联系地址: __________________ 联系地址: ____________
身份证号码: _______________ 身份证号码: ____________
日期:_________年___月___日 日期:_________年___月___日
服装店面租赁合同【3】
出租方 (以下简称甲方) 承 租 方(以下简称乙方)
公司名称: 公司名称:
公司地址: 公司地址:
法定代表人: 法定代表人:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利义务关系,双方在自愿、平等、等价有偿的原则下经过充分协商,特定立本合同。
第一条 租赁内容
一、甲方将位于 市 区 号门面租赁给乙方。
甲方对所出租的房屋具有合法产权。
二、甲租赁给乙方的房屋建筑面积为 平方米,使用面积为 平方米。
甲方同意乙方所租房屋作为经营用,其范围以乙方营业执照为准。
四、甲方为乙方提供的房间内有:消防设施及供配电等设备。
上述设备的运行及维修费用,包含在租金之内,乙方不再另行付费。
第二条 租赁期限
五、租赁期 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
第三条 租金及其它费用
六、合同有效年度租金共计为 元(人民币)。
七、每一个租赁年度按月计算。
八、电费按日常实际使用数(计量)收费,每月10日前交上月电费(甲方出示供电局收费发票)其它费用,双方协商补充于本条款内。
第四条 双方的权利和义务
九、甲方
(一) 甲方应保证所出租的房屋及设施完好并能够正常使用,并负责年检及日常维护保养、维修;凡遇到政府部门要求需对有关设施进行改造时,所有费用由甲方负责。
(二) 对乙方所租赁的房屋装修或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见。
(三) 负责协调本地区各有关部门的关系,并为乙方办理营业执照提供有效的房产证明及相关手续。
(四) 甲方保证室内原有的电线、电缆满足乙方正常营业使用,并经常检查其完好性(乙方自设除外),发现问题应及时向乙方通报。
由于供电线路问题给乙方造成经济损失,甲方应给予乙方全额赔偿。
(五) 在合同期内,甲方不得再次引进同类(饰品)商户。
如违约应向乙方赔偿 元人民币经济损失费,并清除该商户。
(六) 甲方应保证出租房屋的消防设施符合行业规定,并向乙方提供管辖区防火部门出具的电、火检合格证书复印件。
(七)上述设备、设施出现问题甲方应及时修复或更换,如甲方不能及时实施,乙方有权代为修复或更换,费用(以发票为准)由房租扣除。
十、乙方
(一)在国家法律、法规、政策允许的范围内进行经营及办公。
(二)合同有效期内,对所租赁的房屋及设施拥有合法使用权。
(三)按合同内容交纳租金及其它费用。
第五条 付款方式及时间
十一、乙方在签订合同时付给甲方 元人民币为定金,在正式入住后五日内将第一月的租金 元人民币付给甲方。
十二、乙方从第二次付款开始,每次在本月前5天交付。
十三、乙方向甲方支付的各项费用可采用银行转帐、支票、汇票或现金等方式。
第六条 房屋装修或改造
十四、乙方如需要对所租赁房屋进行装修或改造时,必须先征得甲方书面同意,改造的费用由乙方自负。
在合同终止、解除租赁关系时,乙方装修或改造与房屋有关的设施全部归甲方所有(可移动设施除外)。
第七条 续租
十五、在本合同期满后,乙方有优先续租权。
十六、乙方如需续租,应在租期届满前二个月向甲方提出,并签订新租赁合同。
第八条 其它
十七、甲方和乙方中任何一方法定代表人变更、企业迁址、合并,不影响本合同继续履行。
变更、合并后的一方即成为本合同当然执行人,并承担本合同的内容之权利和义务。
十八、本合同的某项条款需要变更时,必须用书面方式进行确定,双方订立补充协议,接到函件方在十天内书面答复对方,在十天内得不到答复视同同意,最后达成补充协议。
十九、双方各自办理财产保险,互不承担任何形式之风险责任。
二十、乙方营业时间根据顾客需要可适当调整。
第九条 违约
二十一、甲、乙双方签订的房屋租赁合同。
乙方已交纳定金后,甲方未能按期完好如数向乙方移交出租房屋及设备,属于甲方违约。
甲方每天按年租金的1%向乙方支付延期违约金,同时乙方有权向甲方索回延误期的定金,直至全部收回终止合同。
二十二、在合同有效期内未经乙方同意,甲方单方面提高租金,乙方有权拒绝支付超额租金。
二十三、任何一方单方面取消、中断合同,应提前二个月通知对方。
二十四、乙方未按时向甲方支付所有应付款项属于乙方违约,每逾期一天,除付清所欠款项外,每天向甲方支付所欠款1%的违约金。
超过60日甲方有权采取措施,收回房屋。
二十五、因不可抗拒的因素引起本合同不能正常履行时,不视为违约。
甲方应将乙方已预交的租金退还给乙方。
二十六、因甲方原因使乙方未能正常营业,给乙方造成经济损失,由甲方承担责任并赔偿乙方经济损失。
第十条 合同生效、纠纷解决
二十七、本合同经甲、乙双方单位法定代表人或授权代理人签字后,乙方交付定金后生效,即具有法律效力。
二十八、在本合同执行过程中,若发生纠纷,由双方友好协商,如协商不成时,可诉请房屋所在地人民法院解决。
二十九、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,并另行签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。
三十一、甲、乙双方需提供的文件作为本合同的附件。
三十二、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执壹份。
第十一条 其他
三十三、本合同正文共五页,随本合同共六个附件:
附1:甲方有效房产证明复印件
附2:用电及防火安全合格证复印件
附3:甲方营业执照复印件
附4:乙方营业执照复印件
甲方: 乙方:
法人: 法人:
注册地址: 注册地址:
服装租赁合同模板【篇3】
甲方: 乙方:
地址: 地址:
联系电话: 联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国消费者权益保护法》,为明确双方权利义务关系,经双方协商一致,在自愿,平等的基础上达成一下协议,共同遵守。
一、服装订购、租赁信息订单总价为人民币_______ 元人民币整(大写)_____________(小写)
甲方签订合同时需付订金_____元整。余款______元整,余款于_____________交付乙方。
甲方付清订金后,乙方需出具相关收据。
乙方在收取全额费用后应开具统一发票交于甲方。
甲方所订购的服装于___________(日期)至乙方处试取。
服装租赁:
1、甲方收到产品的7天之内,如果产品有任何的质量问题,只要未经使用,可以无条件退换货。
货:
(穿着、有污渍、破损。
(货。
(3)量身订制及其它为客户制作的非常规尺寸产品。
三、 未尽事宜与附加条款1、本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。
2、本合同附加条款如下:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) 本正本一式两份,具有相同的法律效力。
取衣,甲方同时向乙方支付余款及押金。
(1)甲方需仔细查看衣物有无损坏情况,如有异议需当场提出。
(2)乙方需按时提供甲方租赁的衣物,逾期示做违约处理注:逾期违约_____天做赔偿处理
(2)
(3)
还衣,乙方经验收无不可修复的损坏后,将押金全额退还甲方。
本合同经双方签字、盖章后立即生效甲方: 乙方:
地址: 地址:
电话: 电话:
签字: 盖章 签字:盖章日期: 日期:
服装租赁合同模板【篇4】
演出服装租赁合同是在演出行业中非常重要的一种合同,它涉及到演出过程中的服装需求和租赁方的责任。本文将详细介绍演出服装租赁合同的各个方面,包括合同的基本信息、租赁期限、费用与支付方式、保险责任、违约责任等内容。
一、合同的基本信息
演出服装租赁合同必须包含以下基本信息:双方当事人的名称、地址和联系方式;合同的签订日期和生效日期;合同的期限和终止方式等。这些基本信息为合同的有效性提供了法律依据。
二、租赁期限
演出服装租赁合同需要明确租赁的期限,包括起始日期和结束日期。同时,还应规定是否可以延长租赁期限和如何延长租赁期限。双方需要在合同中明确对租赁期限的约束,以避免因期限问题引发的纠纷。
三、费用与支付方式
演出服装租赁合同需要明确租赁费用以及支付方式。租赁费用的计算方法可以根据服装的种类、数量和租赁期限进行确定。合同中还需要明确支付方式,包括支付时间、支付形式和具体账户等信息。
四、保险责任
演出服装租赁合同通常要求租赁方购买适当的保险,以应对可能发生的意外。合同中应明确保险责任的类型和范围,以及双方在发生意外时应采取的措施。保险责任的明确可以保障双方的权益,同时减少风险。
五、违约责任
演出服装租赁合同需要明确违约责任,以规范双方在合同履行过程中的行为。当一方违反合同规定时,应承担相应的赔偿责任。合同中需要明确乙方违约的条件和金额,以避免双方在违约问题上发生争议。
六、合同的解除与终止
演出服装租赁合同需要明确解除和终止的条件和方式。当双方达成一致意见或根据法律规定解除合同时,应按照约定的方式进行解除。同时,也需要规定在合同终止后,双方应做的事项,如退还租赁费用和归还租赁物等。
总之,演出服装租赁合同是在演出行业中必不可少的合同,它保障了双方的权益,在演出过程中起到了重要的作用。在签订合同时,双方需要仔细阅读合同条款,并在有需要的情况下寻求法律咨询,以确保合同的有效性和合法性。合同中的各项条款都应具体明确,以避免后期可能发生的纠纷和争议。通过合同的签订和履行,演出方可以安心使用所需的服装,而租赁方则可以获得相应的租金收入,双方都能达到合作的目的。
借条合同模板4篇
随着现代社会法律知识的普及,固定期限合同和固定期限合同在合同订立的主体、程序和形式上没有区别,对于合同的书写模板你找到了吗?这份“借条合同模板”是我尽职尽责的结果希望您喜欢,请将此页收藏以便您下次访问!
借条合同模板 篇1
查看更多,借款合同
我们借款抵押的时候一定要签好合同才行哦,今天小编就给大家分享一下借款合同,希望大家多多阅读哦
房产抵押的借款合同参考
甲方(出借人、抵押权人) ,身份证号码
乙方(借款人) ,身份证号码
丙方(抵押人) ,身份证号码
本合同各方根据有关法律、法规,在平等、自愿的基础上,为明确责任、恪守信用,经充分协商一致签订本合同,并保证共同遵守执行。
借款条款
第一条 借款金额,据乙方申请,甲方同意借款给乙方 .
第二条 借款用途,本借款只能用于 ,乙方不得以任何理由将借款挪作他用。
第三条 借款利率,
第四条 借款期限, ,自 年 月 日至 年 月 日。
如实际放款日与该日期不符,以实际放款日期为准。乙方收到借款后应当出具借据,乙方所出具的借据为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
第五条 借款的偿还,利息按月结清,月初支付当月利息。本金在借款到期日结清,同时甲方应当归还乙方先前所出具的借据。如推迟归还借款,乙方应当按日支付滞纳金 .
第六条 本合同有效期内,发生下列事项的,甲方有权在以下任何一项或多项事件发生时,宣布本合同项下的借款提前到期,要求借款人在规定的期限内清偿部分或全部借款本息,而无须为正当行使上述权利所引起的任何损失负责。
(一)乙方违反本合同借款条款中的任何条款;
(二)根据担保条款的约定,因抵押人、抵押物发生变故或抵押人违反担保条款的约定,致使抵押人需提前履行义务或甲方提前处分抵押物的;
(三)乙方发生其他可能影响归还甲方借款本息的行为。
第七条 本合同的相关费用(包括抵押登记、公证等)均由乙方负责。抵押条款
第八条 抵押物为 ,现抵押人同意以该资产的剩余价值作为抵押,为本借款合同下的借款做担保。
第九条 抵押担保范围为本借款合同项下的借款本金、利息、滞纳金及实现债权的其它所有费用,同时也包括因借款人违约而给甲方造成的损失。
第十条 抵押期限自抵押登记之日起至主债务履行完毕止。
第十一条 抵押期间,未经抵押权人书面同意,抵押人不得出租、变卖、赠与抵押物,或以其他任何方式处分抵押物。
第十二条 抵押权人可以单方凭经过公证的本抵押借款合同到登记部门办理二次抵押登记手续并领取它项权利证书。如登记部门一定要抵押人到场,则抵押人应当配合。抵押物的他项权利证书或抵押登记证明交由抵押权人保管。
第十三条 本合同中“借款条款”如因某种原因导致其部分或全部无效,不影响“抵押条款”的效力,抵押人仍应按照约定承担责任。
第十四条 借款人如不能按时还款,自逾期 天后,抵押权人则可以变卖抵押物以挽回损失
其他条款
第十四条 本合同自甲方、乙方、丙方签章之后生效,本合同中的抵押条款在办妥抵押登记之后生效。
第十五条 如借款人违反本合同,借款人愿意接受法院的强制执行。
甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________
法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________
_________年____月____日_____年____月____日
个人房产抵押借款合同
债权人(以下简称甲方),
债务人(以下简称乙方),
乙方急需一笔资金做油漆玻璃投资,需向甲方借款,
房产抵押的借款合同
。双方经协商一致同意,在乙方以其房产证(以下简称乙方抵押物),作为借款抵押物抵押给甲方的条件下,由甲方提供双方商定的借款额给乙方。为此,特订立本合同,
第一条 借款内容
1、借款总金额,十万元整。
2、借款用途,本借款用于油漆玻璃投资的需要,不作为其他非法使用,
3、借款期限,时间为一年,即自__起,至__止。
4、借款利息,月息为2分,一年利息为二万四千元整。
乙方保证在合同规定的借款期限内按期主动还本付息。
第二条 抵押物事项
1、抵押物名称,房屋产权证(证号, )
2、抵押物价值,乙方房产证经双方议定估价为__元。
3、抵押期限,自本借款合同生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部借款本息为止。
房产抵押借款合同模板
一、本合约项下的房产抵押是指,
1.房产物业建筑期内抵押人的权益抵押,
(1)是指抵押人(即购房业主)与____(即售房单位)签订并经____市公证处公证的“房产买卖合同”中,由抵押人将依据该购房合约其所应拥有的权益,以优先第一地位抵押于抵押权人;如因抵押人或担保人未能履行还款责任或担保义务,抵押权人即可取得抵押人在该“房产买卖合同”内的全部权益,以清偿所有欠款;
(2)该抵押权益之房产买卖合同须交由抵押权人保管。
2.抵押房产物业,
(1)是指抵押人(即购房业主)与____(即售房单位)签订的“房产买卖合同”中,抵押人购买的已建成(即可交付使用)的抵押房产物业(资料详见附表);
(2)抵押人须将上述第2项(1)点之抵押房产列在本合约的附表二内,以优先第一地位抵押予抵押权人作为所欠债务的押品;
(3)抵押人(即购房业主)现授权抵押权人在接获担保人(售房单位)发出的入住通知书后,即代其向____市房产管理机关申领房产权证书,并办理抵押登记手续。
二、抵押房产物业的保险,
1.抵押人须在规定时间内,到抵押权人指定的保险公司并按抵押权人指定的险种投保,保险标的为上述抵押房产,投保金额不少于重新购置抵押房产金额的全险,在贷款本息还清之前,抵押人不得以任何理由中断保险,如抵押人中断保险,抵押权人有权代为投保,一切费用由抵押人负责支付;由此而引起的一切损失,抵押人须无条件全部偿还抵押权人,抵押权人有权向抵押人索偿。
2.抵押人须在规定时间内,将保险单过户于抵押权人。保险单不得附有任何有损于抵押权人权益和权力的限制条件,或任何不负责赔偿的金额。
3.保险单正本由抵押权人执管,并由抵押人向抵押权人支付保管费。
4.抵押人不可撤销地授权抵押权人为其代表人,按受保险赔偿金,并不可撤销地授权抵押权人为该赔偿金的支配人;此项授权非经抵押权人书面同意不可撤销。
5.若上述保险赔偿金额数,不足以赔付抵押人所欠抵押权人的欠款时,抵押权人有权向抵押人及/或担保人追偿,直至抵押人清还所欠款项。
6.倘该房产在本合约有效期内受到损坏,而保险公司认为修理损坏部分符合经济原则者,则保单项下赔偿金将用于修理损坏部分。
三、抵押房产物业登记
1.物业建筑期的购房权益抵押,向房产管理机关办理抵押备案。抵押人“房产买卖合同”及由售房单位出具的“已缴清楼价款证明书”等交由抵押权人收执和保管。
2物业建成入住即办理房产物业抵押登记,抵押物业的房产权证书交由抵押权人收执和保管,登记费用由抵押人支付。
四、抵押解除
1.一旦抵押人依时清还抵押权人一切款项,并履行合约全部条款及其他所有义务后,抵押权人须在抵押人要求及承担有关费用的情况下,解除在抵押合约中对有关抵押房产的抵押权益,并退回抵押物业的房产权证书及房产买卖合同。
2.抵押人在履行上述第1点条款下,由抵押权人具函____市房产管理机关,并将房产权证书交于抵押人向____市房产管理机关办理抵押物的抵押登记注销手续。
12345
下载此范文,房产抵押的借款合同.docx
相关信息,
建材销售合同
建材销售的第二次革命-- 超市化管理模式 一直以来,建材市场似乎都是以传统的摊位制形象出现在人们的心目中的。建材销售合同怎么写呢?以下是在梦幻网络小编为大家整理的建材销售合同范文,感谢您的阅读。 建材销售合...(查看全文)
最简单租赁店面合同范本
近年来租赁行业得到长足发展,但在中小型城市里,绝大多数租赁行业,都是以实体店面为主,那么对于最简单租赁店面合同你又了解多少呢?以下是在梦幻网络小编为大家整理的最简单租赁店面合同范文,感谢您的阅读。 最简单租...(查看全文)
蔬菜供销合同范本
蔬菜在中国农业生产发展中占有重要地位,那么蔬菜供销合同又是怎么一回事呢?以下是在梦幻网络小编为大家整理的蔬菜供销合同范文,感谢您的阅读。 蔬菜供销合同范文1 甲方: 乙方: 为了促进有机农产品的发展,甲乙双方本...(查看全文)
贷款买房合同
近年来,面对高昂的房价,许多年轻人选择了贷款买房,那么签订贷款买房合同需要注意什么呢?以下是在梦幻网络小编为大家整理的贷款买房合同范文,感谢您的欣赏。 贷款买房合同范文一 售房人, (以下简称甲方) 身份证号码...(查看全文)
抵押借款合同
随着经融的发展,抵押借款的纠纷不断,那么签订抵押借款合同需要注意什么呢?以下是在梦幻网络小编为大家整理的抵押借款合同范文,感谢您的阅读。 抵押借款合同范文1 甲方(贷款人), 身份证号, 住址, 联系方式, 乙...(查看全文)
借条合同模板 篇2
2022车辆借条合同范本专业版是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。车辆借条合同范本专业版能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022车辆借条合同范本专业版正文内容
甲方:(借款人)
身份证号:
地址:
电话:
乙方:(出借人)
身份证号:
地址:
电话:
甲方因本人______需要,向乙方申请借款,并以自有车辆作为抵押物,汽车种类及牌号:______;车架号:______;发动机号:______。
借款总金额:人民币______元,(大写______)。借款期限:自________年____月____日至________年____月____日。月利息______%。到________年____月____日还清。若届时不能全部还款,每延期一日,甲方需按照全部借款的______%支付迟延履行金。
利息可以由双方自行约定,但如最终引发纠纷,对于未支付的部分利息,只要未超过年利率24%,人民法院会给予保护;约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。但如果约定的年利率为24%--36%,借款人已经支付的部分利息,出借人可不予返还。
甲方:(签字或盖章)
________年____月____日
乙方:(签字或盖章)
________年____月____日
借条合同模板 篇3
借条借款人(身份证号码:_____________):_________________
被借款人(身份证号码:_____________):_________________
借款人(身份证号码:_____________)今借到_______________(身份证号码:_____________)人民币____元(大写:_________________拾万元)整,于_____________年_____月_____日归还。(可以注明到期不还你会采取的合法行为如:到法院起诉,请求法院要求借款人(身份证号码:_____________):_________________XXX归还被借款人(身份证号码:_____________):_________________XXX借款人民币______元(大写:_________________拾万元)整)到期不归还借款的从到期的第2天起可以算利息,但要合理合法(如果算利息要在借条上清楚的注明,还要跟借款人说明)同时注意注明(借款人在确认、清楚此借条后方可签名,借款人签名后就代表借款人清楚、承认此借条;该借条于双方签名后开始生效。)
被借款人(身份证号码:_____________):_________________XXX于XXXX年X月X日立
此借条。
借款人(身份证号码:_____________):______________
被借款人:_________________(身份证号码:_____________):
证人:_________________(身份证号码:_____________):
借条合同模板 篇4
借条合同范文篇一
贷款人(甲方)________
借款人(乙方)________
甲方与乙方根据有关法律、法规,在平等、自愿的基础上,为明确责任,恪守信用,签订本合同。
第一条 甲方根据乙方的申请,经审查同意向乙方发放个人消费贷款(以下简称贷款),金额人民币(大写)________, (小写)________.
第二条 贷款用于________,乙方不得以任何理由将贷款挪作他用。
第三条 贷款期限为________年。自________年____月____日起至________年____月____日止。
第四条 贷款利率根据国家有关规定、确定为月息千分之________,利息从放贷之日起计算。如遇国家贷款调整,按规定执行,甲方不再另行通知乙方。
第五条 乙方的借款由甲方以转账形式划入甲方开立的存款账户,账号为________.
第六条 甲、乙双方商定,自________年____月起乙方按月等额分期归还贷款本息。
第七条 乙方按月归还贷款本息的,自借款之日起于每月________日归还,每期金额________元,共________期。
第八条 乙方应在甲方开设存款账户,并保证在每期还款日前存入足以归还该期的本金及利息的存款,同时不可撤销授权甲方于每期还款日从该存款账户中扣收贷款本息。
第九条 乙方按期偿还贷款本息,如未按约定的时间归还,甲方将按国家规定对逾期贷款每日计收万分之________罚息。
第十条 乙方不按期支付贷款利息时,甲方对乙方未支付的利息计收复利。
第十一条 乙方需提前还款的,提前还款额应为当期付本息之整数倍,并在还款日________日前书面通知甲方,以甲方确认后即为不可撤销,并作为修改本合同的补充通知。 第十二条 乙方如提前归还部分贷款本息,对提前还款部分,仍按本合同第四条规定的方法计收贷款利息,不计退提前还本部分贷款利息。
第十三条 乙方如一次性提前归还全部贷款本息,甲方则不计收乙方提前还款部分的贷款从归还日之后的利息。
第十四条 除非下列事项已在甲方感到满意的情况下得到圆满解决,否则甲方有权在任何一项或多项事情发生时,宣布本合同提前到期,要求乙方立即提前偿还部分或全部贷款本息(包括逾期利息),而无须为正当行使上述权利所引起的任何损失负责:
(一)乙方违反本合同的任何条款;
(二)乙方本人因丧失民事行为,被宣告失踪,被宣告死亡或死亡而无继承人或受遗赠人;
(三)乙方的继承人或受遗赠人或财产代管人拒绝为乙方履行偿还贷款本息的义务;
(四)乙方连续三个付款期或在本合同期内累计六个付款期未按时偿还贷款本息;
(五)根据本合同的担保合同的约定,因担保人(物)发生变故,致使担保人须提前履行义务或甲方提前处分抵(质)押物的;
(六)乙方发生其他可能影响归还甲方贷款本息的行为。
第十五条 发生本合同项下第十四条第(一)(二)(三)(四)项规定的情
形时,致使甲方宣布本借款合同提前到期的,贷款人有权要求保证人提前履行保证义务或提前处分担保物。
第十六条 乙方如要将本合同项下之债务转让给任何第三人,应经甲方书面同意,在受让人和甲方重新签订借款合同前,本合同继续有效。
第十七条 甲、乙双方任何一方需变更本合同条款,均须书面通知对方,经双方协商一致,达成书面意见,同时征得担保人书面同意。
第十八条 如因履行本合同而产生任何纠纷,双方应友好协商解决;协商解决不成的,提交人民法院或仲裁委员会裁决。
第十九条 争议未获得解决期间,除争议事项外,各方应继续履行本合同规定的其他条款。
第二十条 与本合同有关的费用及实际支出,其中包括(但不限于)法律手续费、公证费、房产过户手续费及其他相关税费,全部由乙方负责支付。
第二十一条 乙方如不依本合同的规定付足应付的任何款项、费用,使甲方决定以任何途径或方式追索,一切由此引起的费用由乙方负责,甲方为保障自身利益先行垫付的费用,甲方有权向乙方追讨,并从甲方实际支付之日起按同期贷款利率计收利息。 第二十二条 甲、乙双方商定的其他条款。
第二十三条 本合同一式________份,借款方执________份,贷款方执________份。由甲、乙双方共同签字盖章,并自双方签字之日起生效。
贷款人住所:________ 借款人住所:________
电话:________ 身份证号码:________
传真:________ 存款账号:________
邮政编码:________ 电话:________
甲方(公章)________ 邮政编码:________
负责人(签字)________ 乙方(签章)________
________年____月____日 ________年____月____日
借条合同范文篇二
贷款方:_____________
借款方:_____________
一、借款用途
二、借款金额
借款方向贷款方借款人民币__________元。
三、借款利息
自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年利为_____%.借款方如果不按期归还款,逾期部分加收利率_____%.
四、借款期限
借款方保证从_____年_____月起至_____年_____月止,按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款。
五、保证条款
(一)借款方用__________________做抵押,到期不能归还贷款方的贷款,贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的,抵押权消灭。
(二)借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。
(三)借款方必须按合同规定的期限还本付息。
(四)乙方还款保证人____________,为确保本契约的履行,愿与乙方负连带返还借款本息的责任。
六、合同争议的解决方式
双方协商解决,解决不成,同意提交_______区人民法院(选择性条款不得违反地域管辖和级别管辖,可选择原告、被告、标的物、合同签订地、合同履行地)
七、本合同自__________________生效。本合同一式两份,双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。
甲方(签字、盖章)______________ 乙方(签字、盖章)______________
合同签订日期______________ 合同签订日期______________
借条合同范文篇三
甲方(借款人)____________
身份证号码:_____________
乙方(贷款人)____________
身份证号码:_____________
一、双方就借款事项达成一致,约定如下:
二、借款金额
借款方向贷款方借人民币________元。
三、借款利息
自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年利为______.借款方如果不按期归还款,逾期部分加收利率_______.
四、借款期限
借款方保证从_____年_____月起至_____年_____月止,按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款。
五、条款变更
因国家变更利率,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
六、权利义务
贷款方有权监督贷款的使用情况,了解借款方的偿债能力等情况。借款方应如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约部分参照银行规定加收罚息。贷款方提前还款的,应按规定减收利息。
七、保证条款
(一)借款方用__________做抵押,到期不能归还贷款方的贷款,贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的,抵押权消灭。
(二)借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。
(三)借款方必须按合同规定的期限还本付息。
(四)借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。
(五)需要有保证人担保时,保证人履行连带责任后,有向借款方追偿的权利,借款方有义务对保证人进行偿还。
八、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方友好协商解决,也可由第三人调解。协商或调解不成的,可由任意一方依法向人民法院起诉。
九、本合同未做约定的,按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
本合同一式2份,双方各执1份。
贷款人:_____________
借款人:_____________
连带保证人:_________
合同签订日期:____年___月___日
水利工程劳务分包合同范本4篇
水利工程劳务分包合同范本 篇1
黄河黑山峡河段大柳树水利枢纽工程立项的机遇至少有两次和宁夏擦肩而过。当前,不利于大柳树项目立项的消极因素仍然在继续增加,但有利于黄河大柳树项目立项的积极因素确越来越突出,主要表现在:深入实施西部大开发战略,首先必须解决水资源的约束已成为基本共识;建设好国家西部能源接替区先要解决水资源的瓶颈制约,对此国家有关决策部门已有明确表态;形势迫使要保障西北地区的粮食用水安全,必须尽快开辟新的水资源基地;大量实践表明西北地区生态重建和已有成效的巩固,急需通过开辟新水源促使人口适度集中,以缓解人口对广大生态退化地区的压力;待建大柳树供水区发展节水农业成效凸现,大大减少了外界对该项目上马会加剧黄河用水量的顾虑;南水北调西线工程的如果暂缓开工,使大柳树水利枢纽尽快上马的理由更充分;加速发展的紧迫感和责任感,使相关省区在大柳树项目争论中达成共识的可能性大大增加。
进入2l世纪的今天,在外部发展环境和内部发展需求的双重压力下,西北地区各省区加快发展的紧迫性比以往任何时候都更为迫切,经济社会发展的任务比以往任何时候都更为艰巨,已经到了不发展就没有希望,没有出路的地步。尤其是随着科学发展观的逐步形成,有着共同区位地理条件和经济发展基础的西北各省区,开始重视多层次的区域合作,在事关共生共荣的重大项目决策时会更加趋于理性。对这样一项前景诱人,事关全局的重大项目,当前所需要是各利益主体应该本着互利、互惠、利益共享的原则,尽快就相关事宜进行真诚的协商、科学的谋划。我们坚信,只要能审时度势,选择科学的策略方案,并使各利益主体能坐下来谈,能带着一种机会不容错失,越往后拖立项形势越严峻的认知责任感和紧迫感去谈,大柳树水利枢纽工程立项一定会实现预期的愿望。
水利工程劳务分包合同范本 篇2
一、项目信息
项目编号:RHP-C161700710903-1-1
项目名称:2017年度省级补助资金项目大柳树水电站技术改造实施方案及实施方案(补充)工程施工和施工监理
项目联系人:樊铁军
联系方式:0312-7220260
二、采购单位信息
采购单位名称:阜平县水利局
采购单位地址:保定市阜平县阜平镇桥西街40号
采购单位联系方式:樊铁军 0312-7220260
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
1、建设内容:本项目主要建设内容为包括引水渠衬砌(衬砌长度为470m)、引水渠新建盖板、厂内防护、电站厂房修缮,更换水轮机转轮及导水机构、调速器、电站自动化元件、机组测温制动屏、技术供排水系统,更新升压站开关设备及6kv动力电缆;改造6.3kV 发电电压设备、厂用电屏、励磁系统、直流系统、计算机监控系统、视频监视系统等。大柳树电站技术改造后装机容量仍为2×1250kw,电站工程等别为V等,工程规模为小(2)型,相应主要水工建筑物的级别为5级,次要水工建筑物的级别为5级。
2、标段划分:本次招标共分为2个标段进行招标,标段划分如下:一标段:2017年度省级补助资金项目大柳树水电站技术改造实施方案及实施方案(补充)工程施工;二标段:2017年度省级补助资金项目大柳树水电站技术改造实施方案及实施方案(补充)工程施工监理。
3、服务要求:一标段质量要求合格。
4、招标内容:一标段:本项目工程施工,详见工程量清单。
5、项目实施地点:阜平县砂窝乡大柳树行政村。
6、合同履行期:以实际签订的施工合同为准。
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:瑞和安惠项目管理集团有限公司
采购代理机构地址:石家庄市建设南大街269号河北师大科技园综合楼B座12层
采购代理机构联系方式:孙贺、陈雪 0312-5900266
五、中标信息
招标公告日期:2017年07月31日
中标日期:2017年08月23日
总中标金额:435.169907 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号中标供应商名称中标供应商联系地址中标金额(万元)
1保定市建筑安装工程处保定市南市区天威东路2069号435.169907
评审专家名单:
温绍旭、宁振平、倪国政、朱会昌、邓风川(业主代表)
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
2017年度省级补助资金项目大柳树水电站技术改造实施方案及实施方案(补充)工程施工和施工监理,共分为两个标段。一标段:本项目工程施工,详见工程量清单。
六、其它补充事宜
1、本公告发布媒体:河北省政府采购网、中国政府采购网
2、本标段项目编号:RHP-C161700710903-1-1-1
水利工程劳务分包合同范本 篇3
甲方:
乙方:
根据甲方对乙方班组技能素质考察,甲方将宁德地税办税大楼水电工程分项发包给乙方施工。为实现本安装分项工程的质量、进度目标,经双方协商,特订立以下条款共同遵守。
一、承包范围
宁德地税办税大楼工程水卫、电气、弱电分项中所有工序。
二、承包形式:实行包工不包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工承包方式。
三、工期要求:自2003年11月1日进场施工至2005年12月1日完工,共计791个日历天。
四、质量要求:确保工程质量达到《建筑工程施工质量验收规范》优良标准。
五、计费标准:按2002年安装预算定额人工费98%计取(其中人工费包括脚手架搭、拆费、高层增加费、调试费等)。机械设备由乙方自备甲方补助机械费贰万伍仟元整给乙方包干使用,零星辅材(切割片等)由乙方自行负责采购。
六、付款办法:
1、合同签订后,按月进度以现金形式予以支付,乙方每月28日将当月完成工作量报甲方,甲方按经审核的乙方当月实际完成工作量的80%支付进度款,待本合同内容完成并经验评达到合同约定的质量标准后再付至结算价款的85%,待审计后付清价款的95%,验收第一年后再付2%,剩余3%待工程保修期满后一个月内付清。当出现业主不及时支付工程款原因造成甲方工程款支付乙方及结算延误和纠纷时,乙方不能追究甲方的任何经济和法律责任。
2、现场零星点工工资按40元/天计算,但现场点工工日需经项目施工员签字确认后,由项目经理审核有效。
3、乙方每月计量均建立在项目部、公司项目管理部对乙方施工质量验收符合要求后,甲方项目部才按施工实际完成工作量给予计量,并按本劳务分包合同第七条的付款程序对工程款支付。
七、付款程序
1、乙方根据双方签定的《劳务分包合同》将当月完成的工作量计算出承包所得额后,报甲方项目部现场生产负责人、项目合约估算、质量安全员、项目经理审核,项目部将审核确认数告知乙方负责人,乙方负责人根据确认数编制工资支付明细表,并在工资明细表中签字确认。
2、甲方项目部根据经审核的确认数一并填制项目部计划用款支付审批表,经项目财务、合约商务、项目经理签字报公司合约估算部、项目管理部、财务部审核,主管副总经理、总经理批准后交公司财务部。
3、公司财务部根据项目部计划用款支付审批表批复数中班组工资提取现金,由项目部指定人员统一领取,凭乙方提供的工资支付明细表与花名册核实无误后按实逐月发放工人本人。
4、乙方每月按规定发放班组工人工资后,应将工资支付明细表一式二份分别提交项目部和公司备案。
八、工程结算
乙方按施工图内容完成后,工程量按现场实际数量结算,2002年人工费标准按定额内人工费的98%结算。
九、奖罚
(1)乙方在施工中保证本合同工程质量目标实现的前提下,应做到厉行节约,杜绝浪费,工完场清,文明施工。如甲方发现乙方在施工中忽视管理,造成材料浪费,乙方除承担其材料浪费的损失外,还要按每次200元给予罚款。
(2)工程质量:乙方在施工中必须按项目质量保证计划组织实施,认真执行三检制度,凡经检查达不到合同质量要求部分,乙方应无条件进行返工、返修,其损坏结构装修等损失费用及延误工期后果由乙方负责。工程竣工验收时若达不到合同约定质量要求,扣除乙方人工费的5%作为罚款。
(3)进度要求:乙方必须按甲方进度安排组织施工,不能以任何借口影响土建进度,如无故不能如期完工,甲方有权另行安排班组组织施工,工资由乙方工程款中支付,视情节给予相应处罚。乙方班组长以上管理人员不能擅自离开施工现场,如确需离开,需向项目部有关负责人请假;征得同意后方可离开,并应按时返回,并应安排一各人员负责现场的安全生产工作。
(4)乙方应提前20天提供所需设备、机具、材料计划,施工所需材料、机具进入工地大门后,乙方应予以帮助卸车、搬运。乙方自备的机具亦应按时进场,以配合整个工程的进度。
(5)施工安全:乙方应设置一名安全生产管理人员,负责对施工的作业场所进行安全监督检查;乙方所有参加施工的人员,都必须参加安全三级教育,自觉学习安全守则,杜绝重大事故发生,轻伤事故率控制在3以内,如未按操作规程操作,导致事故发生,发生事故责任及其产生费用由乙方自负,并承担应有的法律责任。对于进入施工现场不带安全帽或者穿三鞋(拖鞋、高跟鞋、硬底带钉易滑鞋)及打赤脚者,每人次罚款50元,施工机械应防护到位做好保养、维护工作,电缆应无破损如发现甲方有权强制更换,费用由乙方负责。
(6)劳务管理:
a)、乙方工人必须按政府部门有关规定持有身份证、就业证、婚育证、暂住证,所需费用由乙方承担,进场时应填制进驻施工现场人员花名册,并附花名册上所有人员身份证复印件报甲方项目经理部备案。
b)、甲方项目经理部根据乙方上报的人员花名册,制作胸卡,发放到每一个现场施工人员,甲方保安人员对出入施工工地的务工人员进行查验,对无胸卡人员一律不允许进入施工现场。
(7)乙方全体劳务人员必须严格遵守政府有关政策法令及公司有关规定,服从管理,听从指挥,文明施工,否则将视情况给予乙方200~400元罚款,并限期改正。
(8)施工中如发现班组人员的素质不能达到工程要求水平,必须无条件更换,由此造成直接损失由乙方负责。
(9)乙方应对劳务人员进行遵纪守法和防火安全教育,杜绝赌博、嫖娼等六害行为和违法犯罪现象,严禁打架斗殴,不得使用身份不明人员,动火用电按规定审批,防止火灾事故的发生。
(10)在施工过程中,由乙方造成的建筑垃圾乙方应负责及时清理,做到工完均清,线管孔洞的修补应由乙方负责。
十、其它
1、甲方有权指定专人负责落实乙方工资发放情况,做好班组工资发放台帐登记,作为甲方项目经理审批支付班组工资的依据。
2、双方约定在履行合同过程中产生争议时,应本着友好协商原则进行协商或调解,协商或调解不成可以向当地法院提请诉讼。
3、甲方可视乙方对其承包范围完成情况对乙方进行奖罚,奖励与处罚遵照《中国建筑工程总公司南方公司工程质量管理实施细则(试行)和《中国建筑工程总公司南方公司施工安全生产监督管理实施细则(试行)的相应条款执行。
4、本合同一式份,甲方两份、乙方壹份,均具有同等法律效力。
5、本合同未尽事宜,双方另行商定。本合同的条款具有法律效力。
6、本合同至工程保修期满后,保修金付清,本合同自动解除。
十一、合同的生效
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方:乙方:住所:
法定代表人:
或委托代理人:
年月日:
水利工程劳务分包合同范本 篇4
总包方:(甲方)
分包方:(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方作为的总承包商,将该工程水电安装劳务部分交由乙方承包,与乙方达成一致,订立本合同。
1、工程概况
1.1、工程名称:
1.2、工程地点:
2、承包范围:
2.1本工程安装施工图、图纸会审纪要及施工方案所包含的全部水电安装的劳务施工工程。具体内容如下(但不限于):
2.1.1、给水:按图施工,各主、干管、立管及各卫生间给水支管全部安装,以及水压试验,所有洞口的留堵,给水支管所需的开槽补槽,给水设备安装,管道接通至室外市政给水接驳点。
2.1.2、排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装,压力排水管安装,排水设备(排污泵等)安装,室外接至散水沟。
2.1.3、强电:以变配电所低压柜出线开关的出线端为界,除变配电室以外的所有桥架、线槽、强电线管、套管预埋、洞口预留,线管所需的开槽补槽,电线电缆敷设,底盒、插座、开关面板、灯具及各型配电箱、防雷、等电位连结的安装。
2.1.4、水、电施图包含的所有弱电系统(电视、电话、安防、智能化、远程抄表、消防电、消防水、电梯工程)等安装工程。都不在本承包范围内。
2.1.5、所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
2.2、设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。
3、承包方式:
按本工程施工图纸水电安装工程所含的全部工作内容,单价包干,具体如下:
3.1、包工包料:承包范围内的水电安装均由乙方承担。
3.2、包工期、包质量、包安全文明施工、包竣工资料及验收。
4、合同价款及结算
4.1、承包单价:综合单价包干。本工程建筑面积约平米。按建筑面积计算元/m。
4.2、若发生计时工,技术工种按130元/工日计算,普工100元/工日计算。
5、合同工期
按甲方制定的施工进度和进场时间确定施工工期。从甲方要求的乙方进场时间算起,确定工期.
6、工程质量
6.1、乙方承建范围的工程质量应按设计图纸要求,达到国家及成都市施工验收规范和质量检验评定的合格标准。如达不到,则乙方应无条件返工整改直至达到合格要求,若因此给甲方造成损失的,乙方应全部承担,除以之外还应按甲方相关制度进行罚款。
6.2、如果图纸和甲方的要求与中华人民共和国及四川省及成都市施工验收规范、标准之间有不一致或差异的地方,乙方应以质量较高者施工。
7、安全生产及文明施工管理
7.1、乙方必须遵守国家现行有关安全文明管理规定和标准以及《成都市建设工程施工安全监督管理规定》和《成都市建设工程文明施工管理规定》。
7.2、乙方必须设立安全负责人,配合甲方做好现场及日常安全工作。
7.3、乙方必须做好三级安全教育,使班组人员均有很强的安全意识;并做好安全教育记录及安全技术交底。
7.4、乙方必须加强对工人的管理,严格按照国家和地方有关安全法规、甲方有关安全制度和安全操作规程施工,接受甲方现场安全管理人员的监督和管理。
7.5、由甲方违章指挥或命令工人违章操作造成的伤害,乙方有权拒绝。
7.6、由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责,甲方负责追究肇事者责任。
7.7、凡操作者违反操作规程和工地有关规定或因为乙方安全防护不严所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
7.8、不管何种原因造成乙方相关人员安全事故,乙方均应无条件做好善后事宜。待处理完毕后甲方根据谁责任谁负责的原则进行处理。
7.9、乙方在施工期间,应加强班组内部文明施工教育,搞好现场文明施工及生活区内的环境卫生。
7.10、按照甲方文明施工方案要求对现场进行维护。未经批准,任何人不得移动或毁损各种文明施工设施及消防器材。
7.11、乙方作业层及施工现场、材料必须堆放在甲方指定地点且整齐、井然有序。
7.12、乙方在施工期间,严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
7.13、乙方必须严格遵守甲方的现场文明施工管理制度,保证材料堆码整齐,做到工完场清。
7.14、乙方必须按甲方要求统一着装,费用由乙方负责。
8、工程款支付办法
8.1、付款:
按甲方签订合同时间付进度款。
8.2、每月付款比例:上月完成工作量的%
8.3、正常按进度付款到全部工程款的%,甲方不再按进度付款,待安装调试完毕,第2页共3页
达到水通、电通,所承包的分项工程由甲乙双方现场验收合格,乙方所做的工程竣工备案资料(包括竣工图)由质检站审查合格后,甲方再将工程款一次性付至%。整个工程项目全部竣工并办理竣工结算后内支付到全部工程款的%。余下作为保修金(保修金支付按工程保修协议执行)。
9、合同生效与终止
本合同自订立之日起生效,甲乙双方在交付竣工工程、结清工程竣工结算尾款、签订工程保修合同后,本合同即告终止。
10、未尽事宜,甲乙双方协商解决。
11、合同份数
本合同正本一式二份,具有同等法律效力,甲乙方各执一份;
总包方:(盖章)分包方:(盖章)
委托代理人:委托代理人:
签约日期:年月日签约日期:
项目评价合同范本(精选4篇)
合同是现今社会职场和工作必不可少的一部分。签订合同的双方当事人具有相应的民事行为能力,我们应该如何拟制合同呢?拼职场网小编精心策划这篇“项目评价合同范本”已经成为了一场最佳阅读体验,我相信这个网站提供的信息对您非常有用!
项目评价合同范本 篇1
技术咨询合同精选
合同是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为,是当事人协商一致的产物,是两个以上的意思表示相一致的协议。下面是七号文库网小编带来的技术咨询合同范本,欢迎阅读参考。
技术咨询合同(一)
项目名称:_____________
委托方:
(甲方)____________
顾问方:
(乙方)____________
签订地点:
省
市(县)
签订日期:
****年**月**日
有效期限:
****年**月**日至
****年**月**日
依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,合同双方就__________________________项目的技
术咨询(该项目属
计划※),经协商一致,签订本合同。
一、咨询的内容、形式和要求:
二、履行期限、地点和方式:
本合同自
****年**月**日至
****年**月**日在(地点)履行。
本合同的履行方式:
三、委托方的协作事项:
在合同生效后
(时间)内,委托方应向顾问方提供下列资料和工作条件:
其它:
四、※技术情报和资料的保密:
五、验收、评价方法:
咨询报告达到了本合同第一项所列要求,采用方式验收,由
方出具技术咨询验收证明。
评价方法:
六、报酬及其支付方式:
(一)本项目报酬(咨询经费):
元。
顾问方进行调查研究、分析论证、试验测定的经费为
元,由
方负担。(此项经费如包含在咨询经费中则不再单列)
(二)支付方式(采用以下第种方式):
①一次总付:
元,时间:
②分期支付:
元,时间:
元,时间:
③其它方式:
七、违约金或者损失赔偿额的计算方法:
违反本合同约定,违约方应当按技术合同法第四十六条和技术合同法实施条例第八十六条、第八十七条规定,承担违约责任。
(一)违反本合同第条约定,方应当承担违约责任,承担方式和违约金额如下:
(二)违反本合同第条约定,方应当承担违约责任,承担方式和违
约金额如下:
(三)八、争议的解决办法:
在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求
进行调解。
双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的,双方商定,采用以下第种方式解决。
(一)因本合同所发生的任何争议,申请
仲裁委员会仲裁;
(二)按司法程序解决。
技术咨询合同(二)
委 托 方:
(公章)
(甲方)
顾 问 方:
(公章)
(乙方)
中 介 方:
(公章)
合同登记机关:
(公章)
签订日期: 年
月
日
合同
有效期限: 年
月
日至 年
月
日
一、具体咨询内容:
二、委托方应提供给顾问方的文件、提供文件的期限以及其他委托方应予协作的事项:
三、对顾问方完成的技术报告的具体要求:
四、技术情报和资料的保密:
五、顾问方完成技术报告的时间期限:
六、验收、评价方法:
七、报酬及其支付方式、支付时间:
八、违约责任:
九、争议的解决办法:
技术咨询合同(三)
甲方:________
乙方:________
经上述双方当事人协商一致,签订本合同。
第一条 项目名称:_______
第二条 委托方的主要义务
1.自本合同生效后____日内,向顾问方提供下列背景资料:
__________
2.向顾问方支付报酬共_____元;分期支付。具体方式如下_____________
第三条 顾问方的主要义务
1.在____年__月__日前完成咨询报告或解答委托方提出的问题;
2.保证提出咨询报告符合下列要求:________。
第四条 保密条款
本合同有效期内,双方当事人应对下列技术资料承担保密义务:_____。
本合同期满后____年内,双方当事人应对下列技术资料承担保密义务:______。
第五条 验收标准和方式条款
对顾问方提供的咨询报告,按以下标准验收:_________。
具体验收方式如下:__________.第六条 委托方的违约责任
1.委托方迟延提供合同约定的技术资料,或者所提供的数据,资料有严重缺陷,影响工作速度和质量的,应当如数支付报酬,并支付数额为_____的违
约金。
2.委托方逾期2个月不提供或者补充有关技术资料和数据,导致顾问无法开展工作的,顾问方有权解除合同。委托方应当支付数额为____的违约金。
3.委托方迟延支付报酬,应支付数额为____的违约金委托方不支付报酬,应当退还咨询报告和意见,补交报酬,支付数额为_____的违约金。
技术咨询合同(四)
甲方(顾问方):_______
乙方(委托方):_______
法定代表人(或负责人):___
法定代表人(或负责人):___
(公章或当事人签字)
(公章或当事人签字)
青科()第_______号
----
项目名称:_________
丙方(主管单位):_____(公章)
合同鉴证单位:_______(公章)
合同有效期限:____年__月__日至
____年__月__日
第一条 合同主要内容与技术经济效果:
第二条 甲乙双方(他方)应承担的工作内容与责任:
第三条 进度与要求:
第四条 成交金额与付款时间、付款方式:
第五条 保密条款
第六条(违约责任)
第七条 组织协调有关内容与其他事项:
第八条 解决争议的方法
项目评价合同范本 篇2
XXXX项目
建设工程项目管理合同
第一部分项目管理协议书
委托人:XXXX有限公司
法定代表人:
注册地址:
项目管理单位:XXXX工程咨询有限公司
法定代表人:
注册地址:
根据《_合同法》,为保证建设工程项目工作的顺利实施,充分发挥投资效益,严格控制投资概算,经委托人与项目管理单位双方协商同意,签订本合同。
一、项目概况
1.项目名称:XXXX工程项目管理服务
2.工程地点:XXXX北侧平方米,总建筑面积约万平方米。主要包括五星级温泉度假酒店及相关附属设施等。
4.项目总投资:项目计划建设资亿元,
5.工期:计划xx年月动工建设,xx年月投入开业使用。
二、项目管理范围和内容
项目管理公司向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同第三部分合同条件中议定工程范围内的管理业务。
三、项目管理费
本项费用为项目管理单位进行本项目在本合同中约定的“正常工作”服务费用酬金,
该服务费为总价包死金额,不因项目过程中投资金额、服务难度等因素相关变化进行调整。该服务费不包括为实施项目所需交纳政府主管部门的各项手续费、委托人应缴纳的各种测试费及公关营销费、协调周边关系所发生的费用、聘请的各专业的专家费用、必须的相关评审、检测费用。
2.超期咨询服务费:是指因项目管理单位之外的原因,致使本项目的管理咨询服务超出合同约定的服务周期,项目管理单位需要继续进行本合同中约定的“正常工作”服务费用。若本项目超期
咨询服务费按每月人民币
五、本合同中的有关词语含义
与本合同第一部分通用合同条款]中赋予它们的定义相同。
六、委托人承诺
遵守本合同中的各项约定,为项目管理单位提供项目建设的必要条件。
七、项目管理单位承诺
遵守本合同中的各项约定,按照本合同工作范围和内容,承担项目管理任务。
委托人:(签章)XXXX有限公司
法定代表人:(签字)
或委托代理人:(签字)
地址:XXXX区
邮编:
电话:
项目管理单位:(签章)
法定代表人:(签字)
或委托代理人:(签字)
地址:
邮编:
电话:
本合同于年月日在签订
第二部分、通用合同条款
第一节词语定义、适用的法律法规、语言
第一条词语定义
下列词语除专用合同条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:
法定代表人:(签字或盖章)
咨询人:(盖章)
法定代表人:(签字或盖章)
联?系?人:?住?所:?开户银行:?帐?号:?编码:?公司电话:?公司传真:?联系人电话:?电子信箱:?签订时间:
联?系?人:?住?所:?开户银行:?帐?号:?编码:?公司电话:?公司传真:
联系人电话:?电子信箱:?签订时间:
第二部分?建设工程造价咨询合同标准条件
词语定义、适用语言和法律、法规
第一条?下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。
2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。
3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条?建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条?建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
咨询人的义务
第四条?向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条?咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;
2、“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;
3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。
第六条?在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务
第七条?委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。
咨询人的权利
第十一条?委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:
1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利
第十二条?委托人有下列权利:
1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任
第十三条?咨询人的责_____即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条?咨询人责_____内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。
第十五条?咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。
第十六条?咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
委托人的责任
第十七条?委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。
第十八条?委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
合同生效,变更与终止
第十九条?本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条?由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。
第二十一条?当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。
第二十二条?咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条?变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。
咨询业务的酬金
第二十四条?正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。
第二十五条?如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
项目评价合同范本 篇3
项目名称,
项目性质,新建□/技改□/扩建□/搬迁□/其他,
合同类别,环境影响报告书□/环境影响报告表□/其他,
委托方(甲方),
受托方(乙方),
签订时间, 年 月 日
根据中华人民共和国民法典的有关规定以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方经充分、友好协商,就项目(以下简称“项目”)环境影响评价(或其他咨询服务)相关事宜达成如下协议。
一、咨询服务内容及技术要求
1.咨询服务内容
乙方接受甲方委托,同意承担 项目环境影响评价(或其他咨询服务) 工作,编制 ……环境影响报告书(或其他咨询报告)(以下简称“报告书”)。
项目建设规模及主要建设内容为, 。
2.技术要求
乙方编制的报告书(或其他咨询报告)符合国家相关技术导则和规范要求,技术质量达到环境保护行政主管部门组织的技术评审和审批的要求。
二、工作时限
1.乙方在甲方提供全部相关资料后 天内完成 报告书(或其他咨询报告送审稿)的编制 ,并向甲方提交纸质版 份。
2. 报告书(或其他咨询报告送审稿)通过技术评审后天内,乙方按评审意见对报告书(或其他咨询报告送审稿)进行修改、补充和完善,并向甲方提交报告书(或其他咨询报告报批稿)纸质版 份、电子版1份。
三、甲乙双方责任
1.甲方责任
(1)向乙方提供项目相关资料(资料清单另附),为乙方开展现场踏勘、资料收集、环境监测、专题调查等工作提供必要的工作便利。
(2)按合同约定向乙方支付费用。
(3)按合同约定接收工作成果。
(4)项目地址、规模、工艺、建设内容等发生重大变更的,应当以书面形式通知乙方,并支付因此增加工作量的相应费用,乙方提交工作成果时间也相应顺延。
2.乙方责任
(1)按合同约定的期限和质量完成工作任务。
(2)按合同约定的方式和数量向甲方提交工作成果。
(3)参加报告书(或其他咨询报告)评审会,负责报告书(或其他咨询报告)介绍及答疑,并根据评审意见对报告书(或其他咨询报告)进行修改、补充和完善,向甲方提交报告书(或其他咨询报告报批稿)。
(4)按国家有关规定向甲方开具收款发票。
四、咨询服务费及支付方式
1.咨询服务费
项目咨询服务费总额为人民币 万元整(¥ ,000.00元),包含 ,不含(特别是气象资料/地图费、常规/海洋/地下水/底泥/土壤环境监测费和污染源监测费、特殊因子/专题监测费、水文地质勘探费、各种专项/专题调查/咨询/评价/报告/会议费、专家咨询/评审费、项目行政复议费等必须明确)。
2.支付方式
(1)合同生效后5个工作日内,甲方按合同总额的 %向乙方支付预付款,即人民币 万 仟元整(¥ ,000.00元)。
(2)乙方提交报告书(或其他咨询报告送审稿)后5个工作日内,甲方向乙方支付合同总额的 %,即人民币 万 仟元整(¥ ,000.00元)。
(3)乙方提交报告书(或其他咨询报告报批稿)后5个工作日内,甲方向乙方支付合同余款,即人民币 万 仟元整(¥ ,000.00元)。
(4)甲方通过电汇或银行转账方式向乙方付款。
乙方开户银行,兴业银行股份有限公司南宁高新支行
乙方开户名称,广西博环环境咨询服务有限公司
乙方银行帐号,552040100100170729
(5)乙方收到款项后5个工作日内,向甲方开具等额增值税专用发票(或者增值税普通发票)。
五、违约责任
1.甲方违约责任
(1)未按合同约定提供项目相关资料和工作条件,影响乙方工作进度和质量的,乙方提交工作成果的日期相应顺延。
(2)未按合同约定支付费用的,乙方提交工作成果的日期相应顺延。
2.乙方违约责任
(1)未按合同约定期限提交工作成果的,乙方应承担相应责任。
(2)提交的工作成果不符合合同约定技术质量的,需要修改、补充、完善的相关费用由乙方承担。
(3)因国家和地方法律法规政策、规划/区划或规划环评、环境管理要求、区域环境功能区/环境质量和生态环境约束、项目选址选线、环境防护距离、环境风险、项目重大变更、公众意见以及其他非技术原因,致使工作无法正常推进或报告书(或其他咨询报告)无法通过评审和审批的,不属于乙方责任。
六、项目联系人
1.甲方项目联系人
姓名, 电话, 邮箱,
2.乙方项目联系人
姓名, 电话, 邮箱,
3. 一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。
七、争议解决办法
双方在合同履行过程中发生争议或纠纷,应当通过友好协商办法解决。协商不成的,可向 人民法院提起诉讼。
八、其他
1.本合同经双方签字、签章后生效,双方履行全部合同义务后失效。
2.本合同未尽事宜,双方经友好协商解决。
3.本合同一式 份,甲乙双方各执 份。
(以下无正文)
甲 方乙 方
(盖章)
(盖章)
法定代表人,
或代理人,法定代表人,
或代理人,
年 月 日 年 月 日
通讯地址, 通讯地址,
邮政编码,邮政编码,
电话,电话,
信箱,信箱,
项目评价合同范本 篇4
发包人;
承包人:
合同签订日期;
水电单项工程承包合同
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
有效证件:
承包人住址:
联系方式:
根据《_____》、《_建筑法》及其他有关法律,遵循自愿、公平、公正和诚实信用的原则,经甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致,特订立本合同如下:
一、工程概况及承包工作内容
1、工程名称:昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目
2、工程概况:昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目位于昭通市昭阳区城区,包含凤凰派出所、蒙泉派出所、南城派出所、珠泉派出所、龙泉派出所、太平派出所六个派出所,工程总建筑面积约平方米。
3、结构类型:混凝土框架结构
4、建设地点:昭通市昭阳区
5、建筑面积(水电安装):以土建竣工实际面积为准
6、总建筑面积:以土建竣工实际面积为准
二、乙方进场人数(附名册)
乙方按国家有关规定,聘用临时工并签订劳动施工协议,按本工程承担的内容,组织进场所需工种人员,并按昭通市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求
代表签字:___________代表签字:___________
____年____月____日____年____月____日